MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Le présent marché porte sur les travaux de climatisation chauffage ventilation, plomberie et régulation dans le but d'économies d'énergie du campus de Saint-Denis de l'Université Paris 8.Les travaux se dérouleront sur un site en exploitation, ...

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Université Paris VIII

Avis N° : AO-2117-4377

  • 93 - ST DENIS
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :

Accéder à tous les avis émis pour cette consultation
NB : cet avis a fait l'objet d'un rectificatif. Pour voir l'avis rectificatif, cliquer ici. Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 93, 75, 92, 95
Annonce No 21-49465
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université Paris 8.
Correspondant : Mme PAGNOT Florence, 2 rue de la liberté 93526 Saint-Denis, tél. : 01-49-40-70-40, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.univ-paris8.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Éducation.


Objet du marché : le présent marché porte sur les travaux de climatisation chauffage ventilation, plomberie et régulation dans le but d'économies d'énergie du campus de Saint-Denis de l'université Paris 8.


les travaux se dérouleront sur un site en exploitation, recevant du public, et s'étaleront sur 3 ans.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45331000.
Lieu d'exécution : saint-Denis, 93200 Saint-Denis.
Code NUTS : -FR106.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les travaux portent sur l'ensemble des bâtiments du campus de l'université Paris 8 à Saint-Denis. Suite aux audits énergétiques réalisés sur chaque bâtiment du site de l'université Paris 8 de Saint Denis, ces marchés de travaux sont lancés afin de répondre à chaque action énergétique proposée.
le délai global d'exécution intégrant la période de préparation visée à l'article 3.1 du CCAP et les périodes de congés payés, est fixé à 30 mois, mais chaque année, l'entreprise devra réaliser les travaux impactant la remise en chauffe avant :
- le 10 octobre 2021 pour l'année 2021,
- le 01 octobre 2022 pour l'année 2022,
- le 01 octobre 2023 pour l'année 2023
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : nature et étendue des travaux :
- remplacement d'environ 25 pompes de chauffage
- remplacement de régulation (8 sous station, environ 30 Cta)
- installation de régulation sur des équipements de ventilation (environ 10 sondes Co2, détection, 20
horloges)
- installation d'isolation sous plancher
- remplacement de 51 ventilo-convecteur
- remplacement de caisson de ventilation et Cta
- installation d'environ 650 robinets thermostatiques
- installation de chasse d'eau économe.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché comporte une tranche ferme portant sur l'ensemble des bâtiments sauf le B et le D qui font l'objet chacun d'une tranche optionnelle qui sera affermie au plus tard le 30 octobre 2021 (T1 bâtiment B) et le 30 mars 2022 (T2 bâtiment D).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 30 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 20 juin 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : ressources propres. Paiement par virement administratif - délai global de paiement : 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise se présentant seule, ou groupement d'entreprises solidaires ou conjointes.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les critères de sélection des candidatures sont les capacités techniques (références, effectifs) et financières (chiffres d'affaires) du candidat.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021ADT02.
Renseignements complémentaires : la visite des lieux est obligatoire. Elle est fixée aux dates suivantes :
- le mercredi 21/04/2021 à 9 heures
- le mercredi 21/04/2021 à 13h30
- le jeudi 22/04/2021 à 9 heures
- le jeudi 22/04/2021 à 13h30
- le mardi 27/04/2021 à 9 heures
- le mardi 27/04/2021 à 13h30
les candidats sont invités à se présenter le jour de visite dans le hall principal de l'université (face au métro), devant l'accueil de l'université.
Avant de se présenter au rendez-vous, il est indispensable de contacter la direction du patrimoine par mail à l'adresse suivante : [email protected], de préciser l'objet " Marché 2021atd02 Travaux Cvc-Plomberie régulation ciblés économie d'énergie ", et d'indiquer dans le corps du mail la date de rendez-vous choisie.
la visite des lieux est obligatoire : l'attention des candidats est attirée sur le fait que la non-visite des lieux sera éliminatoire
les candidats ont l'obligation d'envoyer leur offre par voie électroniquesuivant les modalités fixées au règlement de consultation.
il est recommandé aux candidats, lors du retrait du DCE sur PLACE, d'indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement, ainsi qu'une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les réponses aux questions, ainsi que les éventuelles modifications ou précisions apportées aux documents de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 avril 2021.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=736774&orgAcronyme=f2h.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig 93558 Montreuil Cedex, courriel : [email protected] adresse internet : http://montreuil.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig 93558 Montreuil, courriel : [email protected] adresse internet : http://montreuil.tribunal-administratif.fr/.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message