MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Le présent marché, composé de 4 lots, consiste en des travaux de mise en accessibilité du Cinéma Le Comoedia

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Avis N° : AO-2110-0708

  • 13 - MIRAMAS
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 13
Annonce No 21-23105
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : METROPOLE D AIX MARSEILLE PROVENCE.
Correspondant : Mme Vassal Martine, 58 Boulevard Charles Livon 13007 Marseille, courriel : [email protected] adresse internet : https://marchespublics.ampmetropole.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : le présent marché, composé de 4 lots, consiste en des travaux de mise en accessibilité du Cinéma Le Comoedia à Miramas. Les travaux comprennent notamment la mise en place d'un ascenseur pour permettre la desserte de 4 niveaux (Ss/Rdc/R+1/R+2) et d'un élévateur pour faciliter l'accès à la scène.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45313100
Objets supplémentaires : 45430000
45262660.
Lieu d'exécution : cinéma Le Comoedia, rue Paul Vaillant Couturier, 13140 Miramas.
Code NUTS : -FRL04.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le délai global d'exécution est fixé à 16 semaines calendaires maximum y compris la période de préparation et la période de repliement des installations. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée à cinq semaines calendaires et débute à compter de la notification du présent marché. La période d'exécution des travaux, tous lots confondus, est fixée à onze semaines calendaires maximum et débute par Ordre de service selon la date qui aura été fixée pendant la période de préparation.le délai d'exécution maximum des travaux pour le lot 1 est de 11 semaines calendaires.
il est de 8 semaines calendaires maximum pour le lot 2, et de 7 semaines calendaires maximum pour les lots 3 et 4.
Estimation de la valeur (H.T.) : 213 097 euros.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 14 juin 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché est financé par les ressources propres de l'état spécial du Territoire Istres-Ouest Provence.Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l'article R. 2192-10 du code de la commande publique.
le délai court à compter de la réception de la facture sur la plate-forme "chorus portail pro 2017".
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : le candidat doit fournir un dossier complet comprenant les éléments listés à l'article 7.1 du Règlement de la Consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 40 %;
- valeur technique, sous-critère 1 : pertinence et cohérence de la méthodologie de réalisation des travaux tenant compte de l'environnement, des spécificités du chantier et des délais d'exécution maximum ou des délais d'exécution optimisés proposés avec planning de réalisation avec affectation des tâches, 30%;-sous-critère 2 : qualité et pertinence des moyens humains et matériels, avec affectation des tâches, cv, qualifications, expérience des intervenants, 30%;- sous-critère 3 : qualité des matériaux au regard des fiches techniques des matériaux mis en œuvre 40% : 40 %;
- délais d'exécution des travaux proposés : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 mars 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 8 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le marché est à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes et actualisables. S'agissant de travaux sur un bâtiment existant, l'entrepreneur est réputé s'être rendu compte sur place et s'être parfaitement renseigné avant la remise de ses prix, sur la disposition des lieux et sur la nature et l'étendue de tous les travaux à exécuter. Une visite du site est obligatoire mais le soumissionnaire peut refuser de s'y soumettre à condition de justifier, par tous moyens, qu'il dispose déjà d'une connaissance approfondie du site et de ses contraintes. Pour cela, il devra joindre des preuves suffisantes à l'appui de son offre. En cas de non-respect, l'offre sera déclarée irrégulière et à ce titre rejetée car incomplète. En raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, pendant les visites, toutes les mesures de protection nécessaires seront mises en œuvre. La visite s'effectuera sur rendez-vous, soitle vendredi 05 mars 2021 à 9h30 soit le vendredi 12 mars 2021 à 14 heures, en présence du représentant de la maîtrise d'ouvrage et du maître d'œuvre.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 février 2021.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marchespublics.ampmetropole.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=504738&orgAcronyme=t5y.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22/24 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06.
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Marseille 22/24 rue Breteuil 13282 Marseille Cedex 20, tél. : 04-91-15-63-74.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- désamiantage-Gros œuvre-ascenseur-carrelage-faïence.
Désamiantage-Gros œuvre-ascenseur-carrelage-faïence.
Coût estimé (HT) : 104 491 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45313100
45430000.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Ascenseur, Cloison, faux plafond, Peinture (travaux), Ventilation
Lot(s) 2.- cloison-Faux plafond-menuiserie bois-peinture.
Cloison-Faux plafond-menuiserie bois-peinture.
Coût estimé (HT) : 27 616 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45421000
45442100
45421146.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Ascenseur, Cloison, faux plafond, Peinture (travaux), Ventilation
Lot(s) 3.- menuiserie métallique-serrurerie.
Menuiserie métallique-serrurerie.
Coût estimé (HT) : 43 320 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45421140
Objets supplémentaires : 44316500.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Ascenseur, Cloison, faux plafond, Peinture (travaux), Ventilation
Lot(s) 4.- ventilation-Chauffage-Cfo CFA.
Ventilation-Chauffage-Cfo CFA.
Coût estimé (HT) : 37 670 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45310000
Objets supplémentaires : 45331000.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Ascenseur, Cloison, faux plafond, Peinture (travaux), Ventilation

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message