MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

La consultation porte sur les travaux de tubage de la conduite enp dn 1250 mm, situé boulevard Saint Marcel à Paris 5ème , par une conduite DN 1100 mm en acier.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Eau de Paris

Avis N° : AO-2122-0331

  • 75 - EAU DE PARIS
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 75, 69, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
Annonce No 21-65053
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EAU DE PARIS.
Correspondant : GESTIN Benjamin, directeur général, 19 rue neuve tolbiac 75013 Paris, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.eaudeparis.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Eau.


Objet du marché : la consultation porte sur les travaux de tubage de la conduite enp dn 1250 mm, situé boulevard Saint


Marcel à Paris 5ème, par une conduite DN 1100 mm en acier.
les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi no93-1418 sur 31 décembre
1993).
l'attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère environnemental
dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article R2111-10 du Code de la
commande publique et de l'article 7 du CCAG Travaux et définis à l'article 3 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières.
CPV - Objet principal : 45113000
Objets supplémentaires : 41120000
45232150.
Lieu d'exécution : * Boulevard Saint Marcel, entre le Blvd de l'hopital et l'avenue des Gobelins.
Code NUTS : -FR101.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
enp- tubage DN 1100 Bd Saint Marcel
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : procédure adaptée - marché à lot unique.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : sans objet.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : délai de garantie : 1 An(S).
- sûreté : Retenue de garantie au taux de 5,00%.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de financement : Ressources propres de l'établissement.
- mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - === Offre ===
- l'acte d'engagement, dûment renseigné
- l'etat des Prix Forfaitaires
- le bordereau de prix unitaires
- le Devis quantitatif estimatif
- le mémoire technique
- la Charte éco-chantier (Cec), à approuver par l'entreprise
lettre de candidature et/ou de désignation du mandataire avec déclaration sur l'honneur, type formulaire Dc1 ou tout autre document contenant les mêmes informations, justifiant notamment que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique, et, est en règle au regard des articles L5212-1 à L5212-11 du Code du Travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
renseignements permettant d'apprécier que le candidat dispose des capacités nécessaire à l'exécution du marché, et le cas échéant, de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, en utilisant l'imprimé type Dc2 ou un document contenant les mêmes renseignements.
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le chiffre d'affaires minimal moyen des 3 dernières années exigé est de 4 800 000 euro(s) (H.T.).
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- certificats de qualifications professionnelles.
la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années dans le domaine objet de la consultation, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 70 %;
- délais : fournir le planning détaillé des travaux en cherchant l'optimisation des délais (note 5/5 pour 4 - semaines de réduction du délai global ; note 4/5 pour 3 semaines ; note 3/5 pour 2 semaines ; note - 2/5 pour 1 semaine ; 1/5 si le candidat répond au délai contractuel initial ; 0/5 si le candidat répond - au-delà du délai contractuel (les travaux boulevard de l'hôpital devront être partiellement réalisés - pendant les vacances scolaires de printemps d'avril - mai 2022) : 10 %;
- qualité technique : décrire la méthodologie de tubage, de soudure des tuyaux et d'injection de coulis du vide annulaire : 10 %;
- capacité d'intervention : fournir une note d'organisation générale de chantier avec plans détaillés des installations (emprises travaux et base-vie) et préciser les moyens humains et matériels envisagés : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 juin 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1-21S0052.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info
Durée du marché : Date prévisionnelle de commencement des travaux : 08/11/2021précision : Les délais d'exécution courent à compter de l'ordre de service.
modalités de retrait des documents : Téléchargement direct et gratuit sur http://www.eaudeparis.fr/marches-publics/.
Autres renseignements complémentaires :
Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats peuvent visiter les lieux d'exécution du
marché. Une visite des lieux est prévue le mardi 1 juin à 10h.
le point de rendez-vous est situé à l'angle des boulevards de l'hôpital et Saint Marcel.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mai 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : EAU DE PARIS : Laavid HASSAINI.
laavid hassaini, 75214 Paris Cedex 13, , tél. : (+33) 1-58-06-34-60, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.marches-publics.info.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : EAU DE PARIS : Loic Etard.
eau de paris - dIP Service des Achats 19 rue Neuve-Tolbiac CS 61373, 75214 Paris Cedex 13, , tél. : (+33) 1-58-06-34-67, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.marches-publics.info.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy Cedex 04 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-44-59-46-46.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy Cedex 04 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-44-59-46-46.

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message