MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Installation d'un traitement d'air au Musée des Explorations du Monde

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Cannes

Avis N° : AO-2118-3416

  • 06 - Cannes
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : MON

CANNES.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Cannes
Correspondant : David Lisnard, Maire, Place Cornut Gentille, CS 30140, 06406 CANNES, tél. : 04 97 06 45 50, télécopieur : 04 97 06 45 40, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.cannes.com, adresse internet du profil acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/


Objet du marché : Travaux d'installation d'un traitement d'air dans les réserves du musée des explorations du monde


Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45331200
Code NUTS : FRL03
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La Ville de Cannes souhaite installer un système de traitement d'air avec contrôle de l'hygrométrie dans les réserves du musée des explorations du monde.
Forme de marché : ordinaire.
Attribution d'un marché unique.
Le délai d'exécution est de 5 semaines (hors période de préparation de chantier de 15 jours)
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 35 jours à compter de la notification du marché
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations :
- Le règlement des dépenses : par mandat administratif suivi d'un virement
- Taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
- Les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel
- Financement sur fonds propres
- Prix global et forfaitaire actualisable
- Avance de 5% ou de 10% si PME
- Retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation;
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (60 %)
Valeur technique appréciée au vu des renseignements du mémoire technique (40 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 25 mai 2021 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20200867/JO
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME).
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation.
Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur.
Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
Numéro de la consultation : 20200867
Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : Visites facultatives, individuelles sur prise de rendez-vous préalable via l'envoi d'un courriel sur plate-forme https://www.marches-publics.info.
Il ne sera, à cette occasion, répondu à aucune question des candidats, qui sont invités à les poser par écrit dans les conditions fixées au règlement de consultation.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 avril 2021
Informations complémentaires :
Le présent marché n'a pas un caractère périodique.
Ce marché ne s'inscrit pas dans un projet / programme financé par des fonds communautaires.
Modalités d'ouverture de l'offre : le 25 mai 2021 à 16 h 00 à Mairie de Cannes
Personnes autorisées à assister à l'ouverture de l'offre :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nice, 18 avenue des fleurs, CS 611039, 06050 Nice, tél. : 04 89 97 86 00, courriel : [email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nice, 18 avenue des fleurs, CS 611039, 06050 Nice, tél. : 04 89 97 86 00, courriel : [email protected]

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message