MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

FRAC - Artothèque du Limousin (87) - clos couvert. Lot unique : déplombage

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Région Nouvelle Aquitaine

Avis N° : AO-1949-2480

  • 87 - Limoges
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

REGION_NOUVELLE_AQUITAINE.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGION NOUVELLE AQUITAINE
Correspondant : Mme Françoise RENOUX, REGION NOUVELLE AQUITAINE, 14, rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux, adresse internet : https://www.nouvelle-aquitaine.fr


Objet du marché : FOND REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (FRAC) - ARTOTHEQUE DU LIMOUSIN (87) - clos couvert - Marché de travaux en lot unique : Déplombage


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Code NUTS : FRI
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
FOND REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (FRAC) - ARTOTHEQUE DU LIMOUSIN (87) - clos couvert - Marché de travaux en lot unique : Déplombage
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 13 janvier 2020 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019L000S09971
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 novembre 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=31728&orgAcronyme=cr-aquitaine
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux, 9, rue Tastet, 33063 Bordeaux, tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03, courriel : [email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Bordeaux, 9, rue Tastet, 33063 Bordeaux, tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03, courriel : [email protected]

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message