MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

FRAC-Artothèque du Limousin (87) - aménagement intérieur et traitement de la façade du bâtiment

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Région Nouvelle Aquitaine

Avis N° : AO-1948-3598

  • 87 - Limoges
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

REGION_NOUVELLE_AQUITAINE.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGION NOUVELLE AQUITAINE
Correspondant : Mme Françoise RENOUX, REGION NOUVELLE AQUITAINE, 14, rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux, adresse internet : https://www.nouvelle-aquitaine.fr, adresse internet du profil acheteur : https://demat-ampa.fr


Objet du marché : FOND REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (FRAC) - ARTOTHEQUE DU LIMOUSIN (87) - Aménagement intérieur et traitement de la façade du bâtiment - Marché de travaux en 12 séparés


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Code NUTS : FRI
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
FOND REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (FRAC) - ARTOTHEQUE DU LIMOUSIN (87) - Aménagement intérieur et traitement de la façade du bâtiment - Marché de travaux en 12 séparés
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 15 janvier 2020 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019L000T09272
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 novembre 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=31575&orgAcronyme=cr-aquitaine
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux, 9, rue Tastet, 33063 Bordeaux, tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03, courriel : [email protected], adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Bordeaux
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Gros-oeuvre - Charpente métallique Intervention sur ouvrages extérieurs
Gros-oeuvre - Charpente métallique Intervention sur ouvrages extérieurs
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Menuiseries extérieures
Menuiseries extérieures
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Cloisons - doublages - faux-plafonds
Cloisons - doublages - faux-plafonds
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 Serrurerie - Métallerie - Serrurerie scénique
Serrurerie - Métallerie - Serrurerie scénique
PSE N° 6 : Organes d'ouvertures et de fermetures des portes
PSE N° 5 : Palan motorisé
C.P.V. - : Objet principal : 44316500
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 5 Menuiseries intérieures
Menuiseries intérieures
PSE N° 7 : Organes d'ouvertures et de fermetures - Détail des portes - Tableau de portes
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 6 Revêtements de sols - Faïences
Revêtements de sols - Faïences
PSE N° 1 : Revêtement de sols en béton ciré dans le hall
C.P.V. - : Objet principal : 45432130
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 7 Peinture
Peinture
C.P.V. - : Objet principal : 45442100
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 8 Appareils élévateurs
Appareils élévateurs
C.P.V. - : Objet principal : 42416130
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 9 Chauffage - Ventilation - Désenfumage- Plomberie- Sanitaires
Chauffage - Ventilation - Désenfumage- Plomberie- Sanitaires
PSE N°2 : Climatisation des salles spécifiques
PSE N°3 : Ventilation cuisine
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 10 Electricité - courants forts - courants faibles - éclairage scénique - boîtiers scénographique
Electricité - courants forts - courants faibles - éclairage scénique - boîtiers scénographique
PSE N° 4 : Alimentation cuisine
C.P.V. - : Objet principal : 45315600
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 11 Cimaises
Cimaises
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 12 Grille de stockage
Grille de stockage
C.P.V. - : Objet principal : 39173000
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message