MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

FOURNITURE INSTALLATION ET MAINTENANCE DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUES.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : CCI de Nantes - St Nazaire

Avis N° : AO-1930-6287

  • 44 - CCIR PAYS DE LA LOIRE
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 44, 49, 85
Annonce No 19-110353
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCIR Pays de la Loire.
Correspondant : M. Retail Stephane, CCIR Pays de la Loire, 16 quai Ernest Renaud B.P. 70515 44105 Nantes Cedex 4 adresse internet : http://www.paysdelaloire.cci.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières.


Objet du marché : le marche concerne les travaux d'infrastructures et les fournitures pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les différents sites des CCI 44, CCI 49, CCI 85 et l'ecole De Design Nantes Atlantique (Edna). Le candidat devra être en mesure de réaliser les études techniques d'exécution et les travaux. Les ouvrages à construire concernent : la fourniture des bornes de recharges, le génie civil pour l'installation des bornes et le raccordement aux réseaux et la maintenance de bornes de recharge électriques.


une visite des sites obligatoire est prévue à l'article 1.12 du Règlement de la Consultation.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45310000.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 36 mois.
Caractéristiques principales :
fourniture installation et maintenance de bornes de recharge electriques
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marche concerne les travaux d'infrastructures et les fournitures pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les différents sites des CCI 44, CCI 49, CCI 85 et l'ecole De Design Nantes Atlantique (Edna). Le candidat devra être en mesure de réaliser les études techniques d'exécution et les travaux. Les ouvrages à construire concernent : la fourniture des bornes de recharges, le génie civil pour l'installation des bornes et le raccordement aux réseaux et la maintenance de bornes de recharge électriques.
une visite des sites obligatoire est prévue à l'article 1.12 du Règlement de la Consultation.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 21 octobre 2019.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 septembre 2019, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019CAPF2056.
Renseignements complémentaires : afin de pouvoir bénéficier de la subvention advenir, seules seront admises les offres labelisées advenir présentées par des entreprises titulaires de la labélisation irve.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
le dossier de consultation est disponible sur le site www.marches-publics.gouv.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juillet 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme Garreau Gabrielle, 8 bd du roi René, 49000 Angers, , tél. : 02-41-20-53-86, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme Garreau Gabrielle, 8 bd du roi rené, 49000 Angers, , tél. : 02-41-20-53-86, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'ile Gloriette 44041 Nantes, tél. : 02-55-10-10-02, courriel : [email protected], télécopieur : 02-55-10-10-03 adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : CCI Maine et Loire 8 bd du roi rené 49000 Angers, tél. : 02-41-20-53-86, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus