MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Fourniture et Installation de Rails de Transfert à l'EHPAD "La Résidence du Pays Dardoup"

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : CCAS Plonevez du Faou

Avis N° : AO-2139-0637

  • 29 - PLONEVEZ DU FAOU
  • Fournitures
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

-CCAS DE PLONEVEZ-DU-FAOU
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Fourniture et installation de rails de transfert à l'Ehpad du Pays Dardoup
1. Maître de l'ouvrage: CCAS de Plonevez-du-Faou, 2, rue des Freres-Floc'h, 29530 Plonevez-du-Faou, tel 02 98 86 90 07.
Courriel mairie [email protected] fr

2. Procédure de passation: marché a procedure adaptée, article R 2123-1 du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie reglementaire du Code de la commande publique

3.
Objet du marché : fourniture et installation de rails de transfert a l'Ehpad du Pays Dardoup

4. Type de marché : marche de travaux comportant une seule tranche.
Marche non alloti
5. Délai d'exécution : douze (12) mois.
6. Délai de validité des offres : 30 jours
7. Date prévisionnelle de début du marché : 2 e semestre 2021.
8. Retrait du DCE et date limite de réception des offres :
Adresse a laquelle pourront être retires les dossiers - le dossier de consultation gratuit peut être téléchargé sur le site www megahsbretagne org
9. Date limite de réception des offres : le 11 octobre 2021, a 12 h
Modalite de remise des offres par voie demateriahsee sur le site
www megalisbretagne org

10. Critères de jugement des offres : la valeur technique de l'offre (40 %) ; le prix des prestations (40 %), la maintenance et le service apres-vente (20 %)
11. Renseignements :
- D'ordre administratif Mme Gwenaelle Le Ray, directrice de l'Ehpad du Pays Dardoup, 13, rue du Stade, 29530 Plonevez-du-Faou, tel 02 98 86 93 30
- D'ordre technique Mme Dominique Lochou, responsable technique de l'Ehpad du Pays Dardoup, 13, rue du Stade, 29530 Plonevez-du-Faou, tel 06 86 72 22 74 12. Recours : tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes cedex, tel 02 23 21 28 28 Courriel greffe [email protected]
13. Date d'envoi à la publication : le 9 septembre 2021

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message