MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Extension du Port de Lézardrieux - Aménagement maritime.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Lannion-Trégor Communauté

Avis N° : AO-2009-3470

  • 22 - LEZARDRIEUX
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Accéder à tous les avis émis pour cette consultation Source : WEB

-LEZARDRIEUX MAIRIE ot LÉZARDRIEUX
Extension du Port de Lézardrieux
\ménagement maritime
PROCÉDURE ADAPTÉE
'lom et adresse officiel de l'organisme acheteur :
Maîtrise d'ouvrage : mairie de Lézardrieux, 23, place du Centre, 22740 Lézaririeux.

Mandataire du maître de l'ouvrage, organisme qui passe le marché : LannionIrégor Communauté, 1, rue Monge, CS 10761, 22307 Lannion. Tél. 02 96 05 09 00. : ax 02.96.05.09.01. Courriel : [email protected]
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org
Dbjet du marché public : extension du Port de Lézardrieux, aménagement mari:ime.
Code CPV : 45244000-9 ouvrages maritimes, 45244100-0 installations maritimes, 34930000-5 équipement maritime.
lotissement et tranches : le présent marché n'est pas alloti et ne comporte pas je tranches.
Délai d'exécution : le délai global d'exécution est de 26 semaines, à compter de l'ordre de service de démarrage.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : période de préparation de 10 semaines à compter du 15 juillet 2020 suivie d'une période d'exécution de 16 semaines.
Type de marché et procédure : marché public de travaux. Procédure adaptée supérieure à 90 000 euros HT (selon les articles L.2123-1 et R.2123-1 1odu Code de la commande publique).
Lieu d'exécution ou lieu de livraison : port de Lézardrieux.
Caractéristiques principales :
Le présent marché a pour objet :
- dépose de deux éléments de pontons y compris équipements associés,
- mise en place de 11 pieux de guidage,
- mise en place ou remise en place d'environ 220 m de pontons, y compris équipements associés,
- prolongation d'une cale poids sur environ 33 m.
Les variantes sont autorisées.
La visite des lieux est obligatoire : cf. article 2.7 du RC.
Remise des offres électroniques obligatoire : par voie dématérialisée sur la plateforme Megalisbretagne : https://www.megalisbretagne.org
Conditions relatives au marché : cf. règlement de la consultation.
Conditions de participation : cf. règlement de la consultation.
L'attention des candidats est portée sur les points ci-dessous (documents obligatoire) :
Certificats de qualifications professionnelles : la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Certificats de contrôle qualité : certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Le pouvoir adjudicateur acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
Les certifications FNTP 5113 et 5114.
Les certifications FNTP 5143 et 5144.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :-40 % : prix,
- 60 % : valeur technique.
Date limite de réception et dépôt des offres électroniques : le 30 avril 2020, à 14 h 00.
Dépôt des offres électroniques : sur le profil d'acheteur Mégalis Bretagne : https://marches.megalisbretagne.org
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
Renseignements techniques : Johann Debril, chef de projet, Lannion-Trégor Communauté. Tél. 02 96 05 80 01 -06 30 76 97 93.
[email protected]
Renseignements administratifs : Audrey Cloarec, service commande publique, Lannion-Trégor Communauté. Tél. 02 96 05 80 18 :
[email protected]
Adresse auprès de laquelle le dossier (DCE) peut être obtenu :
https://marches.megalisbretagne.org
Voies et délais de recours :
- un référé précontractuel peut être exercé jusqu'à la signature du marché conformément aux dispositions des articles L.551-1 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative,
- un référé contractuel peut être exercé à compter de la signature du marché conformément aux articles L.551-13 et R.551-7 à R.551-10 du Code de justice administrative dans un délai de 31 jours en cas de publication d'un avis d'attribution ou de 6 mois en cas d'absence d'avis d'attribution,
- un recours en contestation de validité du marché peut être exercé, conformément à l'arrêt du conseil d'État du 16 juillet 2007 dans un délai de deux mois, suivant l'accomplissement de mesures de publicité précisant notamment la date de conclusion du marché et ses modalités de consultation assortie le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L.521-1 du Code de justice administrative.
Date d'envoi du présent avis : 13 février 2020.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message