Objet du marché : ECOLE ELEMENTAIRE DAUBIE - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE CARRELAGE
Type de marché de travaux :
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Suite à procédure déclarée sans suite,
Marché ordinaire
Délai d'exécution du lot 1 :9 semaines et lot 2 : 7 semaines
Ce marché est soumis à une visite des lieux
Le pouvoir adjudicateur oblige la transmission des plis par voie électronique à l'adresse suivante :
www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur ne pose aucune exigence concernant la signature électronique.
Critères de jugement des offres du lot 1 :
1. Prix des prestations ( pondération : 60 % )
2. Valeur technique de l'offre ( pondération : 40 %) décomposée comme suit selon cadre de mémoire technique joint au dossier :
- gestion technique du chantier 40 %
Critères de jugement des offres du lot 2 :
1. Prix des prestations ( pondération : 60 % )
2. Valeur technique de l'offre ( pondération : 40 %) décomposée comme suit selon cadre de mémoire technique joint au dossier :
- gestion technique du chantier 30 %
- nature et origine des fournitures 10 %
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
celles fixées dans le réglement de la consultation
Lot n° 1 : Qualification amiante 1552 ou équivalent
Lot n° 2 : Références sur travaux similaires pour des surfaces supérieures à 150 m²
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16 mars 2021 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21S0005
Renseignements complémentaires : Toute procédure de recours pourra être introduite selon les dispositions et délais en vigueur auprès du :
Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
CS 62039
59014 LILLE CEDEX
Tél : 03 59 54 23 42 / Télécopie : 03 59 54 24 45
Mail :
[email protected]
ou par utilisation de l'application Télérecours accessible à partir du site
www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 février 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Grande-Synthe, place François Mitterrand, 59760 Grande-synthe, tél. : +33 3 28 23 66 00, télécopieur : +33 3 28 62 77 12, courriel :
[email protected], adresse internet :
https://www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Grande-Synthe, place François Mitterrand, 59760 Grande-Synthe, tél. : +33 3 28 23 66 00, télécopieur : +33 3 28 62 77 12, courriel :
[email protected], adresse internet :
https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Grande-Synthe, place François Mitterrand, 59760 Grande-synthe
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
Lot(s) 2 TRAVAUX DE CARRELAGE
DCE réponse en ligne