MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

École des Violettes - travaux de rénovation. Ces travaux comportent d'une part les travaux extérieurs et d'autre part les travaux intérieurs.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Saumur

Avis N° : AO-2008-3630

  • 49 - SAUMUR
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 49
Annonce No 20-21776
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saumur.
Correspondant : Service commandes publiques, 11 rue Marechal Leclerc
Cs 54030 49408 Saumur Cedex, tél. : (+33) 2-11-40-45-65, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : école des Violettes - travaux de rénovation. Ces travaux comportent d'une part les travaux extérieurs et d'autre part les travaux intérieurs.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 44111400
09300000
39515100.
Lieu d'exécution : ecole des Violettes, Rue Fricotelle, 49400 Saumur.
Code NUTS : -FRG02.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux de rénovation. Ces travaux comportent d'une part les travaux extérieurs et d'autre part les travaux intérieurs.
lieu d'exécution des prestations : Ecole des Violettes, Rue Fricotelle, Saumur 49400
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : école des Violettes - travaux de rénovation. Ces travaux comportent d'une part les travaux extérieurs et d'autre part les travaux intérieurs.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement sur fonds propres.
paiement sous 30 jours à compter de la réception de la facture.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques, financières et professionnelles.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 26 mars 2020, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le certificat de signature est émis par une Autorité de certification mentionnée dans la liste de confiance suivante : https : //www.ssi.gouv.fr/visade-securite/visas-de-securite-le-catalogue/
Les candidats européens trouveront également la liste complète des prestataires sur la liste de confiance tenue par la Commission européenne : https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR
Dans ces cas, les candidats n'ont aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé pour signer leur réponse.
les candidats peuvent toutefois utiliser une autre catégorie de certificat de signature non référencée sur une liste de confiance citées ci-avant, délivrée par une autorité de certification française ou étrangère répondant à des normes de sécurité équivalentes à celles du Référentiel Général de Sécurité (Rgs) ou au Règlement " eidas ".
Dans ce cas, les candidats devront transmettre, avec le document signé, le mode d'emploi permettant au Pouvoir Adjudicateur de procéder gratuitement aux vérifications nécessaires. Les éléments à transmettre sont détaillés dans l'annexe du règlement de consultation.
les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : " copie de sauvegarde - nom du Dossier - ne pas ouvrir".
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la remise des plis ne peut s'effectuer que sur la plateforme de dématérialisation :
https://www.marches-securises.fr/perso/CASVL_49/
La signature des offres n'est pas obligatoire lors de la remise des plis. Seule l'offre de l'attributaire désigné devra être obligatoirement signée avant la notification du marché. Les formats de signature acceptés sont Xades, Pades et Cades.
Toutefois, si le candidat souhaite signer dès à présent son offre électroniquement, le certificat doit être conforme au règlement " eidas " ou à des conditions de sécurité au moins équivalentes, conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique : le RGS (Référentiel Général de Sécurité) est remplacé par le règlement eidas depuis le 1eroctobre 2018. Néanmoins, pour les candidats disposant déjà d'un certificat " rgs ", celui-ci reste utilisable jusqu'au terme de sa validité.
la liste des pièces à signer est mentionnée dans le Règlement de Consultation. Chaque document pour lequel une signature est requise sera revêtu d'un certificat de signature électronique. Une seule signature électronique pour l'ensemble des documents déposés sur la plateforme ne peut être acceptée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 février 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Saumur.
11 rue du Marechal Leclerc
Cs 54030, 49408 Saumur Cedex, , tél. : (+33) 2-41-40-45-65, , courriel : [email protected].
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'ile-gloriette CS 24111 44041 Nantes Cedex, tél. : (+33) 2-40-99-46-00, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58 adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Na 6, allée de l'île Gloriette CS 24111 44041 Nantes Cedex, tél. : (+33) 2-40-99-46-00, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 2-40-99-99-46 adresse internet : http://www.telerecours.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- desamiantage - eTANCHEITE.
-l'installation de chantier
-désamiantage
-isolation
-etanchéité membrane et bac acier
-remplacement des réseaux Ep
-Nettoyage des toitures et réseaux
Durée : 2 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45320000.
Mots descripteurs : Etanchéité, Isolation
Lot(s) 2.- agencement interieur.
Installation de cloisons sanitaires stratifiées
réalisation de mobilier type placards, bancs, patères, tableau de classe, tablettes.
installation d'une double porte coulissante
remplacement d'une porte extérieure en aluminium
réalisation de cloisons en plaque de plâtre
Durée : 1 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 39100000.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Mobilier
Lot(s) 3.- ravalement - pEINTURES - sols souples.
Reprise des maçonneries et ravalement en peinture de l'ensemble des façades.
réalisation de l'ensemble des revêtements muraux et de sols de l'école.
tous les coloris seront arrêtés pendant la période de préparation.
ce lot comporte des heures d'insertion
Durée : 2 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 44810000.
Mots descripteurs : Peinture (travaux)
Lot(s) 4.- faux-plafonds.
Dépose et réalisation de l'ensemble des faux plafonds de l'école
Durée : 1 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45421146.
Mots descripteurs : Plâtrerie
Lot(s) 5.- electricite.
Les travaux à réaliser comprennent :
-Une dépose partielle de l'installation électrique
-remplacement du tableau divisionnaire
-câblage
-les équipements intérieurs : PC, éclairage, commandes.
-l'éclairage de sécurité
-l'alarme intrusion
puissance des compteurs existant :
École : 15 Kva
Cuisine : 36 KVA
Durée : 1 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 6.- chauffage - vMC.
Remplacement du réseau de chauffage
remplacement des radiateurs
modification de la GTB existante
installation de Vmc
Variantes imposées :
Lot 6 : CHAUFFAGE - vMC : VMC double flux
Durée : 2 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45232141.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux)
Lot(s) 7.- rideaux occultants.
Fourniture et pose de rideaux occultants dans les classes maternelles, élémentaires et le réfectoire
Durée : 10 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 39515100.
Mots descripteurs : Textile

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message