MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Désamiantage et démolition de l'îlot Pleuvey

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : EPORA

Avis N° : AO-2004-2029

  • 42 - Savigneux
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché < (inf.) 90 000 euros

Source : MOL

EPORA.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EPORA
Correspondant : Mme Florence HILAIRE, Directrice Générale, 2 avenue Grüner, CS 32902, 42029 Saint-Etienne, tél. : 04 77 47 47 50, télécopieur : 04 77 47 47 98, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.epora.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.epora.fr


Objet du marché : Marché de travaux de désamiantage et démolition de l'Ilot Pleuvey à Savigneux (42)


Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45262660
Objets complémentaires : 45111100
Code NUTS : FRK25
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Marché de travaux de désamiantage, déplombage, déconstruction et démolition de l'Ilot Pleuvey, 4, 6, 8 et 10 rue de Lyon à Savigneux (42).
Lot 1 : Travaux de désamiantage
Lot 2 : Travaux de démolition
Descriptions concernant les achats complémentaires : La consultation comporte 4 tranches :
Lot 1 : Tranche ferme + Tranche optionnelle 1;
lot 2 : Tranche ferme + Tranche optionnelle 1
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 30 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chacun des paiement autre qu'une avance. Conformément aux dispositions de l'article R2196-36 du CCP, le pouvoir adjudicateur s'oppose à la constitution d'une caution personnelle et solidaire en lieu et place de la présente retenue de garantie
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Une avance de 5% du montant du marché (ou de tranche affermie) est proposée si le marché (ou la tranche affermie) est supérieur à 50 000 euros HT
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels en cours de validité
La lettre de candidature, formulaire CERFA DC1 ou document équivalent, dûment remplie (comportant notamment une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique susvisé et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés)
Déclaration du candidat, formulaire CERFA DC 2 ou document équivalent, dûment remplie;
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
Indication des noms et qualification professionnelles pertinentes des personnes physiques sui seront chargées de l'exécution du marché public ;
Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public;
Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres;
Commentaire sur les justifications : Certificat de qualification, niveau minimum demandé : Lot 1 : Qualibat 1552, Lot 2 : Qualibat 1112
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (60 %)
Prix (40 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 14 février 2020 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : BPW42G057
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.epora.fr
Criteres d'attributions : Critères de notation des offres, valeur technique :
Lot 1 :
La perception des enjeux, des contraintes du site y compris hygiène et sécurité et les actions envisagées. (20 points)
L'organisation du chantier et le planning envisagé par tâches avec optimisation éventuelle.(15 points)
La méthode de gestion des matériaux et des déchets que l'entreprise compte mettre en place. (10 points)
Les moyens que l'entreprise compte mettre en oeuvre en homme et en matériel pour respecter le planning. (5 points)
La méthodologie que l'entreprise envisage pour traiter l'amiante des bâtiments (10 points)
Lot 2 :
La perception des enjeux, des contraintes du site y compris hygiène et sécurité et les actions envisagées. (20 points)
L'organisation du chantier et le planning envisagé par tâches avec optimisation éventuelle.(15 points)
La méthode de gestion des matériaux et des déchets que l'entreprise compte mettre en place. (10 points)
Les moyens que l'entreprise compte mettre en oeuvre en homme et en matériel pour respecter le planning. (5 points)
La méthodologie que l'entreprise envisage pour traiter le plomb des bâtiments et pour la démolition (10 points).
Une visite unique et obligatoire est organisée le mercredi 5 février 2020 à 10h30 devant le 4 rue de Lyon à SAVIGNEUX (42).
Le dossier peut uniquement être téléchargé sur www.epora.fr ou sur www.marches-publics.info.
L'acheteur interdit aux candidats de présenter pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Les plis doivent obligatoirement être remis par voie électronique sur www.marches-publics.info ou www.epora.fr. Les copies de sauvegarde sont à déposer au siège de l'EPORA à Saint-Étienne.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 janvier 2020
Informations complémentaires :
Le présent marché n'a pas un caractère périodique.
Ce marché ne s'inscrit pas dans un projet / programme financé par des fonds communautaires.
Modalités d'ouverture de l'offre : le 14 février 2020 à 14 h 00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture de l'offre :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon - FRANCE, tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel : [email protected], adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Détails d'introduction des recours : Se reporter à l'adresse du Greffe du Tribunal Administratif de Lyon
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot n°1 Désamiantage
Travaux de désamiantage
C.P.V. - : Objet principal : 45262660
Lot(s) 2 Lot n°2 Démolition
Travaux de démolition
C.P.V. - : Objet principal : 45111100

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message