MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Désamiantage et déconstruction sélective 170, 172 et 174 cours de la République - le Havre.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville du Havre

Avis N° : AO-1947-0326

  • 76 - LE HAVRE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 76
Annonce No 19-168807
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Havre.
Correspondant : Ville du Havre, mairie du Havre, 1517 place de l'hôtel de Ville, CS 40 051 76084 Le Havre, courriel : [email protected] adresse internet : https://www.lehavre.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.mpe76.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : désamiantage et déconstruction sélective 170, 172 et 174 cours de la République - le Havre.


CPV - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45111100.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRD22.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
- La consultation donnera lieu à un marché ordinaire, à prix forfaitaire.
- une tranche ferme et 2 tranches optionnelles :
* Tranche optionnelle no1 - dépose de conduites amiantées
* Tranche optionnelle no2 - dépose d'une cuve à fuel
les tranches optionnelles sont affermies par ordre de service, au plus tard à l'achèvement de la tranche ferme.
en cas de non affermissement des tranches optionnelles, il ne sera versé aucune indemnité de dédit au titulaire du marché
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le délai global d'exécution de la tranche ferme est de 5 mois, il comprend la période de préparation de chantier (1 mois). Les durées d'exécution des tranches optionnelles sont les suivantes :
* Tranche optionnelle 1 : 1 semaine maximum
* Tranche optionnelle 2 : 2 semaines maximum
la durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.
a titre indicatif, il est prévu les délais suivants :
* Période de préparation : janvier 2020
* Début d'exécution des travaux : Février 2020.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
l'acheteur autorise les candidats à présenter leurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur, en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : - dC 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2019.doc) ou Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants;- dC 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
certificats de qualifications obligatoires ou autres documents équivalents :
Certificats de qualifications professionnelles (le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat et également avec des certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres) suivants :* Qualibat 1112 (Démolition - technicité confirmée), ou équivalent, avec OBLIGATOIREMENT la production d'une note de calcul d'une opération avec réalisation d'un confortement + références de chantier de moins de 5 ans avec confortement et travaux de reprise sur murs ou équivalent.
* Qualibat 1552 ou certificat équivalent : l'ensemble du retrait et traitement des matériaux amiantés feront l'objet d'un traitement par un prestataire qualifié par l'un des organismes suivants : Qualibat, afnor Certification ou GLOBAL Certification conformément au décret no2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante et répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 ou équivalent. Le prestataire devra fournir les attestations de formations conformément à l'arrêté du 23 février 2012.
- dans le cadre de la présente opération et au vu des travaux à réaliser, l'entreprise devra être qualifiée pour les domaines d'interventions suivants :
A - ouvrages extérieurs de bâtiment
b - ouvrages intérieurs de bâtiment- une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assorties d'attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Les travaux exécutés de plus de 5 ans ne seront pas pris en compte.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 décembre 2019, à 16 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19AT-VDH-0453-M.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/
Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
- visite sur site obligatoire (cf. Article 4-4 du règlement de la consultation)
une visite de site est obligatoire pour être autorisé à remettre une offre. Cette dernière devra permettre aux candidats de prendre la pleine mesure des contraintes du site et de cadrer la méthodologie proposée à partir de leur analyse.
prendre rendez-vous - plusieurs jours à l'avance, avant les dates de visites proposées ci-dessous - auprès du secrétariat de la Direction Aménagement et maitrise d'ouvrage :
*Mme Angélique Naga 02 35 19 42 74
*mme Magali Dehais 02 35 19 67 68
* Vendredi 15 novembre de 10 heures à 12 heures
* Vendredi 22 novembre de 10 heures à 12 heures
- négociation (cf. Article 7 du règlement de la consultation)
l'acheteur peut librement et de sa seule initiative décider d'engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour l'acheteur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité.
- jugement des offres (cf. Article 8-2 du règlement de la consultation)
* Le critère " valeur prix " sera noté sur 40 (apprécié à partir de l'a.e)
pour les autres candidats, il sera fait application de la formule suivante: (prix le plus bas / prix proposé par le candidat) X 40 = note.
la note comporte une décimale, elle est arrondie dans les conditions suivantes :
Si la 2° décimale est inférieure à cinq, la note est arrondie à l'unité inférieure
si la 2° décimale est supérieure ou égale à cinq, la note est arrondie à l'unité supérieure.
* Le critère " valeur technique " sera noté sur 60, sur la base du mémoire technique
notées sur 15 points l'organisation générale du chantier.
notée sur 35 points la méthodologie adaptée au site pour réaliser les travaux.
notée sur 10 points la gestion spécifique de désamiantage.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 10 décembre 2019, à 09 heures.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 novembre 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert Cedex 1 76000 Rouen, tél. : 02-35-58-35-00, courriel : [email protected], télécopieur : 02-35-58-35-03.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message