MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Désamiantage, curage et démolition de la résidence Paul-Brard

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Les Résidences Yvelines Essonne

Avis N° : AO-2141-1022

  • 78 - Conflans Ste Honorine
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : MON

RESIDENCES_YVELINES_ESSONNE.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Les Résidences Yvelines Essonne
Correspondant : le Directeur Général, 145 / 147 rue Yves Le Coz, 78011 VERSAILLES, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.lesresidences.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.lesresidences.fr


Objet du marché : MARCHE TRAVAUX DE PRE-CURAGE, DESAMIANTAGE, CURAGE ET DEMOLITION DE LA RESIDENCE PAUL BRARD A CONFLANS SAINTE HONORINE(78)


Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45111100
Objets complémentaires : 45262660
Code NUTS : FR103
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure adaptée ouverte, conformément à R2323-1 du Code de la Commande Publique.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Dans le cadre du projet de réaménagement de l'ensemble immobilier de l'avenue Paul Brard situé au sein du quartier du Plateau du Moulin à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78), « LES RESIDENCES Yvelines-Essonne » souhaitent désamianter, curer et démolir les bâtiments 1 et 2 situés au 1 bis, 2 et 3 Avenue Paul Brard et la maison d'habitation (Pavillon) située au 8 bis rue de la chasse.
À titre indicatif, les travaux pourraient commencer au mois de Janvier 2022
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement sur fonds propres
Paiement des factures dans un délai de 30 jours à réception de la demande conforme par virement bancaire
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
- QUALIBAT 1552 : « Traitement de l'amiante » - « travaux intérieurs et extérieurs » ;
ou AFNOR« Traitement de l'amiante » ;
ou GLOBAL « Traitement de l'amiante ».
- QUALIBAT 1112 : Démolition - Déconstruction (technicité confirmé)
- QUALIBAT 1161 : Travaux de curage (ou équivalent)
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 22 octobre 2021 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21-22
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.lesresidences.fr
Les entreprises qui soumissionnent s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. (Cf. CCAP)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 septembre 2021
Informations complémentaires :
Modalités d'ouverture de l'offre : le 22 octobre 2021 à 17 h 00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture de l'offre :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Versailles, 5 place André Mignot, 78011 Versailles, tél. : 01 40 97 10 10, télécopieur : 01 39 07 39 02
Détails d'introduction des recours : Instance chargée des procédures de recours :
Concernant l'introduction des recours pour les procédures d'urgence (telles que prévues par l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009) : Tribunal de Grande Instance de Nanterre 179-191, avenue Joliot-Curie 92020 Nanterre Cedex Tél : 01 40 97 10 10- Fax : 01 47 24 31 61 http://www.caversailles.justice.fr
Concernant l'introduction des autres recours : Recours de droit commun : Tribunal de Grande Instance de Versailles 5 place André Mignot 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 07 39 07 - Fax : 01 39 07 39 02
http://www.ca-versailles.justice.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Pour les procédures d'urgence : Cf. le Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre à l'adresse indiquée dans le présent avis Tél. 01 40 97 10 10
Pour les autres recours : Cf. le Greffe du Tribunal de Grande Instance de Versailles à l'adresse indiquée dans le présent avis Tél : 01 39 07 39 07

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message