MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Recrutement

Déconstruction d'une maison sinistrée "La Blaire"

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Vendée Habitat

Avis N° : AO-1903-3125

  • 85 - ST MARTIN DES NOYERS
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : Presse locale

- VendéeHabitat
Déconstruction d'une maison sinistrée "La Blaire" à Saint-Martin-des-Noyers
PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Pouvoir adjudicateur : Vendée Habitat, CS 60045, 28, rue Benjamin-Franklii 85002 La Roche-sur-Yon cedex. Tél. 02 51 09 85 85.
Établissement public territorial à activité de logement et de développemei collectif (7).

Pouvoir adjudicateur agissant pour son compte.
Personne habilitée à signer : Mme le Directeur général ou son représentant.
2. Cadre international :
3. a) Lieu d'exécution : Vendée.
b) Objet du marché (quantités/nature et étendue) : déconstruction d'un maison sinistrée "La Blaire", à Saint-Martin-des-Noyers.

Caractéristique principale : la procédure adaptée est divisée selon les lot suivants :
Lot 1 : gros oeuvre confortement.
Lot 2 : désamiantage et déconstruction d'une maison sinistrée.
Forme du marché : procédure adaptée. Marché passé selon la procédure adaptée (non formalisée) en application des articles 27 et 34 du décret no 2016-36' du 25 mars 2016 et de l'article 42-2o de l'ordonnance no 2015-899 di 23 juillet 2015.

Marché public de travaux.
Division en lots : oui. Possibilité de soumissionner pour plusieurs lots.
Variantes libres interdites.
Prestations supplémentaires obligatoires ou alternatives (options ou variante: imposées) non prévues au CCTP et dans le règlement de consultation.
Délai global d'exécution : 9 (neuf) semaines, y compris période de préparatioi et congés payés. Le délai d'exécution de chaque lot est mentionné dans l'actt d'engagement.
Date prévisionnelle de commencement de travaux : 1er trimestre 2019.
4. Critères d'attribution :
l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- prix des prestations : sur 50 points,
- valeur technique : sur 50 points.
5. Renseignements économique et financier et condition de participation : a) Modalités de financement, de paiement et de garantie : les marchés seront traités à prix fermes actualisables. Délai de paiement de 30 jours maxi mum. Financement sur fonds propres. Retenue de garantie de 5 % ou garantie è première demande. Avance de 5 % avec constitution de garantie à première demande pour obtention.
b) Forme juridique du groupement éventuel : le marché sera conclu soit avec un seul opérateur économique, soit avec un groupement conjoint, soit avec ur groupement solidaire.
c) Conditions de participation :
1) lettre de candidature établie selon imprimé 'DC1' ou renseignements équivalents,
2) déclaration du candidat établie selon l'imprimé référencé 'DC2' ou renseignements équivalents,
3) liste de références de travaux de déconstruction, désamiantage exécutés au cours des cinq dernières années avec indication notamment du lieu et de la date d'exécution, du montant et du nom du maître d'ouvrage. Pour les travaux les plus importants, cette liste peut être accompagnée des certificats de bonne exécution portant les indications précitées et éventuellement des certificats de qualification professionnelle ou tout autre moyen prouvant sa capacité,
4) déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
5) attestation sur l'honneur au regard des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 selon modèle joint,
5) la copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement udiciaire,
7) les certificats de qualifications Qualibat 1112 "démolition technicité confirmée" du tout moyen de preuve équivalent, et Qualibat 1552 "traitement de l'amiante" -elative au retrait de produits amiantés, comportant à minima les secteurs d'actirité suivants (qualification équivalente délivrée par les organismes certifiés \FAQ, ASCER ou GLOBAL) :
ouvrages extérieurs de bâtiment,
ouvrages intérieurs de bâtiment,
génie civil et amiantifères, .
installations industrielles ;
)) certification et attestations de formation individuelles, en cours de validité, -pérateur, encadrement technique et encadrement de chantier (arrêté du -3 février 2012) du personnel amené à intervenir dans le cadre du chantier, pour ravaux en sous-section 3.
.es formulaires DC1, DC2 et l'attestation sur l'honneur sont disponibles en éléchargement sur le site internet de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr fspace 'entreprises'.
I) Critères de sélection des candidatures : capacités financières, professionlelles et techniques.
I. Renseignements d'ordre administratif :
i) Référence du dossier : JUR 1816.
i) Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus gratuitement (uniquement par téléchargement) : www.vendeehabitat.fr espace 'entreirises'.
) Mode transmission des candidatures et des offres : support électronique niquement sur profil acheteur : www.vendeehabitat.fr espace 'entreprises'.
I) Correspondant administratif : Caroline Dubois. Tél. 02 51 09 85 82.
ax 01.57.67.34.11. E-mail : [email protected]
) Correspondant technique : AD INGE, 103, avenue Henri-Fréville, 5200 Rennes.
Date limite de réception des offres : le mercredi 30 janvier 2019 avant 1 h 00 à Vendée Habitat, adresse susmentionnée.

) Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle euvent être obtenus les renseignements concernant l'introduction du -cours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée Île-Gloriette, 44000 Nantes, il. 02 40 99 46 00.
) Autre renseignement : un avis d'information concernant la décision de gner le marché (conclusion du marché) sera consultable gratuitement sur le te internet de Vendée Habitat à l'adresse suivante : www.vendeehabitat.fr -'pace 'entreprises'.
) délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingt jours (180) à compter de date limite de remise des offres.
Date d'envoi à la publication : 8 janvier 2019.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
  • Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
  • Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Merci de renseigner les identifiants d'un compte Entreprise valide.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?