MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Construction de la déchetterie d'Ychoux et réhabilitation de la déchetterie de Labouheyre

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SIVOM des cantons du Pays de Born

Avis N° : AO-1936-0742

  • 40 - SIVOM DU BORN
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MON

SIVOM_PAYS_BORN.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIVOM DU BORN
Correspondant : Mme Laura AUDUREAU, Responsable Commande Publique, 115 route de Piche, 40200 Pontenx-les-forges, tél. : 05 58 78 50 93, courriel : [email protected], adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org, adresse internet du profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Environnement


Objet du marché : Construction de la nouvelle déchetterie d'Ychoux et réhabilitation de la déchetterie de Labouheyre


Type de marché de travaux : exécution
Lieu d'exécution et de livraison : Déchetteries de LABOUHEYRE (158 rue de la Grande Lande) et d'YCHOUX (ZA Achernar - rte de Liposthey)
Code NUTS : FRI13
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Construction de la nouvelle déchetterie d'Ychoux et réhabilitation de la déchetterie de Labouheyre
Descriptions concernant les achats complémentaires : Variante : Lot n°01 Voirie et réseaux divers - Espaces verts : Utilisation de mâchefer en sous-couche de voirie.
Option : Lot n°03 ELECTRICTE CFO/Cfa - Contrôle d'accès : écran d'affichage pour le contrôle d'accès.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 18 novembre 2019
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement par emprunt, aides et auto-financement
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement n'est imposée par le maître d'ouvrage.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-22 du Code de la Commande Publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Autres renseignements demandés :
Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (30 %)
Valeur technique (méthodologie, références similaires, environnemental au regard de la notice) (60 %)
Délais (planning prévisionnel pour chaque site) (10 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 27 septembre 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-07
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 août 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org/
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org/
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents doivent être téléchargés sur le portail suivant: https://marchespublics.landespublic.org
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, Villa Noulibois - 50, Cours Lyautey, 64010 Pau, tél. : 05 59 84 94 40, télécopieur : 05 59 02 49 93, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.telerecours.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Voirie et réseaux divers - Espaces verts
Les travaux préparatoires et protections des existants, Terrassements généraux,
Les travaux de voiries, Les travaux d'assainissement EP / EU, Les travaux de réseaux divers secs, Les travaux de réseaux divers humides, Les travaux d'espaces verts.
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Variante : Utilisation de mâchefer en sous-couche de voirie.
19 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
18 semaines de travaux déchetterie de Labouheyre selon planning prévisionnel
Lot(s) 2 Fondations-Gros-oeuvre
Le projet consiste principalement en la création de: Une aire de dépôt avec murets séparatifs amovibles formant casiers, Une aire de stockage bennes, containers, bungalows, compacteurs, Une aire pour colonne d'apport volontaire, Un bâtiment service Accueil Gardien/Garage/DDS fermé couvert, Les voiries lourdes, Les équipements de sécurité
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
4 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 3 Electricité CFO/Cfa/Contrôle d'accès
Les travaux prévus à la charge du présent corps d'état comprennent la fourniture, la mise en oeuvre et le réglage des équipements suivants : Raccordement en énergie basse tension, Tableau général BT de distribution, Les distributions principales, Les installations éclairage, éclairage de sécurité, Les installations prises de courant, force motrice, La prise et les circuits de terre, l'alarme incendie, La distribution VDI, La vidéophonie / Contrôle d'accès, L'anti intrusion, Alimentation électriques extérieur diverses (Compacteurs, barrières), Les Candélabres
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Option : écran d'affichage pour le contrôle d'accès.
2 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
2 semaines de travaux déchetterie de Labouheyre selon planning prévisionnel
Lot(s) 4 Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire
Les travaux comprennent essentiellement :
CHAUFFAGE / VENTILATION: L'installation de panneaux rayonnants électriques, La ventilation mécanique contrôlée des locaux à pollution spécifique,
PLOMBERIE SANITAIRE: La distribution eau froide, La production d'ECS et la distribution d'eau chaude sanitaire, L'évacuation des eaux usées, eaux vannes, Les ventilations primaires, Les appareils sanitaires,
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
2 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 5 Murs mobiles
L'entreprise doit la fourniture, pose, scellement, fixation des équipements suivants :
Murs mobiles sans fondations sur le site de la déchèterie d'Ychoux.
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
1 semaine de travail déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 6 Equipements spécifiques déchèteries
L'entreprise doit la fourniture, pose, scellement, fixation des équipements suivants :
Réhausseurs de benne pour la déchèterie de Labouheyre uniquement, Locaux modulaires d'entreposage de déchets dangereux spéciaux, Locaux modulaires d'entreposage de déchets type DEEE et réemploi.
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
1 semaine de travail déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
1 semaine de travail déchetterie de Labouheyre selon planning prévisionnel
Lot(s) 7 Charpente - Couverture
Charpente - Couverture
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
4 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 8 Etanchéité
Etanchéité
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
2 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 9 Menuiseries extérieures
Menuiseries extérieures
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
1 semaine de travail déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 10 Plâtrerie - Isolation
Plâtrerie - Isolation
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
4 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 11 Menuiseries intérieures - Aménagements
Menuiseries intérieures - Aménagements
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
3 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 12 Chapes - Carrelage - Faïences
Chapes - Carrelage - Faïences
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
4 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 13 Enduits
Enduits
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
1 semaine de travail déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 14 Peintures intérieures
Peintures intérieures
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
2 semaines de travaux déchetterie d'Ychoux selon planning prévisionnel
Lot(s) 15 Garde-corps
L'entreprise doit la fourniture, pose, scellement, fixation des équipements suivants :
Garde-corps pour la déchèterie de Labouheyre uniquement, y-compris le démontage des éléments existants (bavettes, garde-corps)
Date d'exécution du lot : 18 novembre 2019
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
1 semaine de travail déchetterie de Labouheyre selon planning prévisionnel

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message