MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Construction de deux salles de classe et d'un espace Commensaux.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SEM 47

Avis N° : AO-2116-1688

  • 47 - LE PASSAGE
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 47
Annonce No 21-44794
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEM 47.
Correspondant : M. Tuffery Christophe, Sem47 Mandataire Département Lot-Et-Garonne, 6 bis boulevard Scaliger 47000 Agen, tél. : 05-53-77-02-24, courriel : [email protected].
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Éducation.


Objet du marché : construction de deux salles de classe et d'un espace Commensaux.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : collège de viau, 47520 Le Passage-d'Agen.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
collège Théophile de Viau - le Passage d'agen
construction de deux salles de classe et d'un espace commensaux
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : construction de deux salles de classe et d'un espace Commensaux.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie 5% ou garantie à première demande remplaçant la retenue de garantie.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : attestation d'assurance RC décennale.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 avril 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 020421MODULEPASSAGE.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SEM 47 mandataire du département de lot et garonne.
Correspondant : M. Tufféry Christophe, 6 bis boulevard scaliger, 47000 Agen, , tél. : 05-53-77-02-24, , courriel : [email protected].
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 9 rue tastet 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : [email protected].
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- gros œuvre.
Installation de chantier terrassement dallage fondations
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Maintenance
Lot(s) 2.- ossature bois couverture.
Installation de chantier ossature bois
Durée : 4 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Maintenance
Lot(s) 3.- menuiserie extérieure aluminium.
Réalisation de l'ensemble des menuiseries extérieures mixte bois aluminium
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Maintenance
Lot(s) 4.- menuiserie intérieure bois plâtrerie faux plafonds carrelage.
Réalisation des travaux de cloisonnement menuiserie bois portes doublages faux plafonds sur l'ensemble des locaux
Durée : 4 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Maintenance
Lot(s) 5.- peinture sols souples.
Travaux de mise en peinture et pose de revêtement de sols souples sur l'ensemble des locaux nettoyage de fin de chantier
Durée : 4 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Maintenance
Lot(s) 6.- electricité climatisation.
Distribution et équipements électriques sur l'ensemble des locauc
Durée : 4 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Maintenance
Lot(s) 7.- sanitaires.
Distribution et équipements des locaux
Durée : 4 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Maintenance

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message