MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Construction de 45 logements locatifs sociaux et 19 logements en VEFA/PSLA sociaux 13 à 18 cité Auguste PIOLINE

AVIS DE MARCHE

Client : OPH d'Ivry sur Seine

Avis N° : AO-2108-0992

  • 94 - Ivry-sur-Seine
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure Ouverte
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : NMO

OPH_IVRY.GIF SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom et adresses : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, point(s) de contact : Service Marchés et Contrats, Ensemble Immobilier Jeanne Hachette 6 promenée supérieure, F - 94200 Ivry sur seine, courriel : [email protected]
Code NUTS : FR107
Code d'identification national : 27940008900025
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ophivry-marches.com

I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://www.ophivry-marches.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via : http://www.ophivry-marches.com,
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse : http://www.ophivry-marches.com.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Logement et équipements collectifs
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Construction de 45 logements locatifs sociaux et 19 logements en VEFA/PSLA sociaux 13 à 18 cité Auguste PIOLINE à Ivry sur Seine
II.1.2) Code CPV principal : 45211340
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : Travaux de Construction d'1 ensemble de 64 logements collectifs constitué de 4 cages : Cage 1 : 4 logements sociaux organisés sur un R + 2, Cage 2 : 11 logements sociaux organisés sur un R + 4 + duplex, Cage 3 :19 logements sociaux organisés sur un R + 6 + duplex, Cage 4 : 30 logements sociaux organisés sur un R + 10 + duplex. Et d'un parc de stationnement en sous-sol, deux locaux d'activité à RdC. Objectifs particuliers de certification : label Habitat et Environnement Profil A, CCR RT2012-20%.

II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants : Néant
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Construction des immeubles
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45330000
45262311
45261420
45430000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR107
Lieu principal d'exécution : Ivry-sur-Seine (94200)
II.2.4) Description des prestations : Travaux spécifiques pour la construction des immeubles : terrassement-gros oeuvre, étancheité-couverture, revêtements de façades, menuiseries, cloisons doublage, métallerie-serrurerie, revêtements de sols et muraux, peinture-signalétique, plomberie, chauffage-ventilation, électricité, ascenseurs.
Sont également à la charge du LOT N°1 : la mise en place et la gestion des installations communes de chantier (panneau de chantier, installations communes et bureau de chantier, clôtures, branchements, moyens de levage ....), la gestion du compte prorata pour les dépenses communes de chantier, l'organisation et gestion de la Cellule de Synthèse, l'élaboration du Plan d'Installation de Chantier basé sur le PIC du DCE, la présentation d'un Schéma d'Organisation de la Gestion et de l'Evacuation des déchets (SOGED). Il devra la mise à disposition pour tous les lots, des moyens d'accès aux étages faisant l'objet des interventions des entreprises.
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché en application des articles L2122-1 et R2122-7 du code de la commande publique, un ou des marchés ayant pour objet des prestations similaires.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Concernant les codes CPV supplémentaires:45311000 - 45313100
Les candidats indiqueront dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter (compléter l'article 2.2 de l'acte d'engagement + mémoire). Les sous-traitants devront être déclarés en phase de préparation.

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Espaces verts et agriculture urbaine
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45112710
45112713
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR107
II.2.4) Description des prestations : Les prestations du lot 2 concernent des travaux d'aménagement extérieur, au RDC et en toiture terrasse dans le cadre de l'opération tels que la réalisation des sols en bois, en béton, clôtures, mobiliers, plantations, fabrication de bacs en acier, arrosage automatique
Le titulaire du lot 2 devra intervenir en toiture à l'avancement du corps d'état étancheité et intégrer ses interventions dans le phasage général du lot 1.
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché en application des articles L2122-1 et R2122-7 du code de la commande publique, un ou des marchés ayant pour objet des prestations similaires.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Les candidats indiqueront dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter (compléter l'article 2.2 de l'acte d'engagement + mémoire). Les sous-traitants devront être déclarés en phase de préparation.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions : O Une lettre de candidature (établie selon l'imprimé DC1)
o Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (établie selon l'imprimé DC2).
o Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
En cas de sous-traitance, produire un engagement écrit du sous-traitant indiquant qu'il mettra à disposition du candidat les moyens nécessaires pendant toute la durée d'exécution du marché : il est demandé d'utiliser le formulaire de déclaration du sous-traitant DC4 + produire toutes les pièces exigées pour justifier de ses capacités financières, professionnelles, techniques.
Les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen conformément au Règlement communautaire n°2016/7 du 5 janvier 2016, rédigé obligatoirement en français en lieu et place des formulaires DC1 et DC2 (déclaration sur l'honneur et renseignements mentionnés à l'article R 2143-3 du code de la commande publique).
Dans ce cas ils doivent présenter leur candidature en renseignant les informations concernant la présente procédure du DUME SPECIFIE établi par le Pouvoir Adjudicateur et mis en ligne sur le Profil d'Acheteur de l'OPH.
Les candidats ne peuvent se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises. Ils devront fournir les justificatifs de capacité exigés par l'acheteur.
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et chiffres d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, sur les 3 derniers exercices disponibles.
-Attestation d'assurance en responsabilité civile-professionnelle en cours de validité et en responsabilité décennale pour les lots 1 & 2.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection : -Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années
-Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Pour justifier de son expérience au regard de l'opération objet du marché, le candidat sélectionnera des opérations similaires réalisées, ayant pour objet principal des travaux de construction de logements collectifs, en milieu urbain dense.
Seront détaillés notamment :
-Le nom du Maître d'ouvrage, date et lieu d'exécution,
-L'objet de l'opération : nature des prestations (par corps d'état),
-Le montant des travaux,
-La qualification des intervenants
-Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent.
LOT 1 : Qaulibat 1213, 1293, 1311, 2112, 3211, 3241, 3521, 3551, 4131, 4322, 4411, 6261, 6311, 6323, 6222, 6111, 5113, 5281, 5312, 5322, Qualifelec E2/CF2 et T2. Pour les ascenseurs : certificats de qualité délivrés par un organisme indépendant, certificats professionnels (inscription à la fédération des ascensoristes.....)
LOT 2 : Qualipaysage P110, E130, V810 et A510
Dans le cas où le candidat ne peut produire les certificats de qualification ci-dessus, il pourra apporter la preuve de sa qualification professionnelle par un équivalent de même niveau : certificats-attestations professionnels, certificat de qualité délivrés par un organisme indépendant ou notamment des certificats de capacité délivrés par des Maîtres d'Ouvrages, de moins de 5 ans, attestant de la compétence de l'entreprise (précisant impérativement l'objet des travaux, montant, durée....).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Le titulaire du marché aura l'obligation, dans le cadre de l'exécution du marché, de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, dans les conditions précisées à l'article 1.16 du CCAP. Les entreprises doivent dès la remise de leur offre compléter l'information prévue à l'acte d'engagement et relative à l'objectif assigné au titulaire de consacrer au minimum 6 % des heures travaillées dans le cadre des prestations du marché en faveur de l'embauche de personnes considérées comme prioritaires.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/04/2021 à 11 h 00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 06 avril 2021 à 11 h 00
Lieu : IVRY-SUR-SEINE
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Visite sur site
L'attention des entrepreneurs est attirée sur leur obligation de se rendre préalablement à la remise de leur offre, sur les lieux des travaux envisagés. Ceci afin de se rendre compte des conditions d'exécution, de l'importance et caractéristiques des travaux à effectuer.
Les candidats devront prendre rendez-vous en adressant une demande via la messagerie du profil acheteur de l'Oph : www.ophivry-marches.com.
Délais :
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 19 mois, hors préparation commune de 2 mois. Le délai d'exécution des travaux pour chacun des lots est fixé suivant le calendrier prévisionnel d'exécution. Les entreprises doivent être particulièrement attentives au respect du délai qui ne pourra souffrir d'aucun retard concernant le plot 3 de 19 logements en accession. Le démarrage de la préparation est prévu début juin 2021.
Modalités d'obtention du DCE
Si l'ensemble des documents sont en accès libre et téléchargeables sans procédure particulière, il est recommandé aux candidats de s'identifier sur la plate forme (enregistrement en ligne de ses coordonnées) afin d'être tenus informés automatiquement des modifications en cours et des précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire le Pouvoir Adjudicateur ne pourra être tenu responsable de la non transmission de ces éventuelles modifications à l'ensemble des candidats.
Modalités de remise des offres :
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est imposée le profil acheteur de l'OPH à l'adresse suivante : http://www.ophivry-marches.com
Pour tout renseignement relatif à l'usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s'adresser à l'équipe support de SYNAPSE Entreprises [email protected] ou par téléphone au 01 72 33 90 70.
Il est recommandé de contacter le support Synapse en cas de problème technique le plus tôt possible et de ne pas attendre le dernier moment.
Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Nota : pour se prémunir des risques liés aux fichiers que sont la présence d'un virus ou l'impossibilité de lire un fichier, il est recommandé d'envoyer une copie de sauvegarde sur support papier et non sur support physique électronique.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle case postale no8630, F, F - 77008 Melun, Tél : +33 160566630, courriel : [email protected], Fax : +33 160566610, adresse internet : http://Ta.melun.juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Possibilité d'introduire un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat suivant l'article L.551-1 du code de justice administrative.
Référé contractuel suivant articles L.551-13 et suivants du Code de Justice Administrative.
Recours en contestation de validité du contrat suivant CE du 04/04/2014 TARN et GARONNE dans les 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle case postale no8630, F, F - 77008 Melun, Tél : +33 160566630, courriel : [email protected], Fax : +33 160566610, adresse internet : http://ta.melun.juradm.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 05 février 2021

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message