MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Construction de 24 logements collectifs et rénovation d'une habitation

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Lille Métropole Habitat - OPH

Avis N° : AO-2120-1274

  • 59 - Roubaix
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

LMH_OPH.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lille Métropole Habitat
Correspondant : José ARNOUX, Directreur Général par intérim, 425 Boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing, tél. : 03 20 16 95 87, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.lmh.fr


Objet du marché : Construction de 24 logements collectifs à Roubaix et rénovation d'une habitation


Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45223220
Lieu d'exécution et de livraison : La Fonderie Roubaix
Code NUTS : FRE11
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Construction de 24 logements collectifs à Roubaix et rénovation d'une habitation
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Se référer au documents de la consultation
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Se référer au documents de la consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Se référer au documents de la consultation
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 15 juin 2021 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21S0029
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Construction de 24 logements collectifs et rénovation d'une habitation à La Fonderie-Roubaix
Durée 18 Mois dont 2 mois de préparation
La consultation est décomposée en 7 lots :
Lot n°1 Gros oeuvre étendu : Gros oeuvre étendu (CPV 45223220-4 : Travaux de gros oeuvre)
Lot n°2 Serrurerie : Serrurerie (CPV 44316500-3 : Serrurerie)
Lot n°3 Plâtrerie : Plâtrerie (CPV 45410000-4 : Travaux de plâtrerie)
Lot n°4 Menuiseries intérieures : Menuiseries intérieures (CPV 45421000-4 : Travaux de menuiserie)
Consultation n°21S0029 Règlement de la consultation 3 / 7
Lot n°5 Peinture sols souples : Peinture sols souples (CPV 45442100-8 : Travaux de peinture)
Lot n°6 Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaires : Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaires (CPV 45331000-6 : Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation/ CPV 45330000-9 : Travaux de plomberie)
Lot n°7 Electricité : Electricité (CPV 45311200-2 : Travaux d'installations électriques)
http:/www.marches-publics.info/avis/index.cfm?IDS=4230
La visite des lieux est rendue obligatoire pour le lot 1.
Variantes à l'initiative du candidat autorisées
Deux variantes imposées Lot 1 CE02 Démolition Gros oeuvre :
- Traitement de la face intérieure (côté parcelle) du mur d'enceinte sur rue
- Traitement de la face intérieure (côté parcelle) des murs mitoyens
Pas de prestations supplémentaires éventuelles
Attestation sous-section 3 pour le lot 1
L'acheteur se réserve la possibilité d'engager des négociations dans les conditions suivantes :
Avec les trois premiers au classement.
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'acheteur rend obligatoire la signature électronique des offres.
En cas d'absence de signature électronique et en cas d'attribution, l'attributaire sera invité à venir signer son acte d'engagement au siège de LMH-425 Bd Gambetta à Tourcoing dans des délais très courts
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03 mai 2021
Informations complémentaires :
Modalités d'ouverture de l'offre : le 15 juin 2021 à 13 h 00 à Tourcoing
Personnes autorisées à assister à l'ouverture de l'offre :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 143, rue Jacquemars Giélée, 59014 Lille, tél. : 03 20 63 13 00, télécopieur : 03 20 63 13 47, courriel : [email protected]
Détails d'introduction des recours : Les délais et voies de recours sont les suivants :
- référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative.
- référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA.
- recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.
Le tribunal compétent est le suivant :
Tribunal Administratif de Lille
5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039
59014 Lille
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot n°1 Gros oeuvre étendu
Gros oeuvre étendu
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Lot(s) 2 Lot n°2 Serrurerie
Serrurerie
C.P.V. - : Objet principal : 44316500
Lot(s) 3 Lot n°3 Plâtrerie
Plâtrerie
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
Lot(s) 4 Lot n°4 Menuiseries intérieures
Menuiseries intérieures
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Lot(s) 5 Lot n°5 Peinture sols souples
Peinture sols souples
C.P.V. - : Objet principal : 45442100
Lot(s) 6 Lot n°6 Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaires
Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaires
C.P.V. - : Objet principal : 45331000
Lot(s) 7 Lot n°7 Electricité
Electricité
C.P.V. - : Objet principal : 45311200

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message