MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Conception et réalisation des travaux d'adaptation du centre de tri de Scherwiller à l'extension des consignes de tri.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SMICTOM d'Alsace Centrale

Avis N° : AO-2118-0871

  • 67 - SCHERWILLER
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 67
Annonce No 21-51120
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SMICTOM d'Alsace Centrale.
Correspondant : M. Piela Jean-Pierre, Président, 2 rue des vosges 67750 Scherwiller, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.smictom-alsacecentrale.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Syndicat mixte fermé à vocation unique : collecte et traitement des ordures ménagères et assimilés.


Objet du marché : conception et réalisation des travaux d'adaptation du centre de tri de Scherwiller à l'extension des consignes de tri.


Type de marché de travaux : conception-réalisation.
CPV - Objet principal : 45222100
Objets supplémentaires : 42000000
71240000
71323200.
Lieu d'exécution : 2 rue des Vosges, 67750 Scherwiller.
Code NUTS : -FRF11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le marché a pour objet la conception et la réalisation de travaux d'adaptation du centre de tri de Scherwiller à l'extension des consignes de tri
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : objectifs techniques :
- adapter le process de tri à l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages, en produisant un flux de films PE et un monoflux plastiques rigides
- maintenir une capacité de tri d'au moins 6t/h après extension des consignes de tri
- améliorer les conditions de travail des agents de tri, en particulier en supprimant les postes de tri frontaux
- réduire la consommation électrique du centre de tri
objectifs de délais :
- respect de l'échéance du 31/12/2022 pour la mise en service industriel
- réduction du temps d'arrêt de la ligne de tri.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% qui peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou si les deux parties sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités de financement : fonds propres du SMICTOM et emprunt
modalités de paiement : payement par mandat administratif dans un délai global de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'équipe adjudicataire du marché devra être constituée par un groupement d'entreprises composé à minima :
- d'un ensemblier d'installations de tri de collecte sélective des déchets recyclables
- d'une entreprise spécialisée dans l'installation de systèmes de détection et de protection incendie
- d'un architecte (dépôt d'un permis de construire)
le mandataire du groupement sera obligatoirement un ensemblier d'installations de tri de collecte sélective des déchets recyclables.
forme du groupement : groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix global et forfaitaire : 40 %;
- qualité de la conception du process : 25 %;
- qualité de la conception des équipements annexes : 5 %;
- qualité de la conception de la sécurité anti-incendie : 5 %;
- performances garanties : 10 %;
- pertinence de l'intégration des équipements dans les bâtiments : 5 %;
- démarche environnementale et économies d'énergie : 5 %;
- organisation des travaux et de la mise en service, délais, durée de la période d'arrêt du centre de tri : 5 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 juillet 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21ACT.
Récompenses et jury :
Nombre et valeur des primes qui seront attribuées : une prime de 15 000 euro(s)ht sera allouée aux candidats admis à participer à la phase de négociation et ayant remis une offre finale.
Renseignements complémentaires : les candidats doivent effectuer une visite obligatoire à l'un des créneaux suivants :
- mercredi 5 mai 2021, de 10h à 12h ou de 14h à 16h
- jeudi 6 mai 2021, de 10h à 12h ou de 14h à 16h
- vendredi 7 mai 2021, de 10h à 12h ou de 14h à 16h
les candidats devront s'inscrire au moins 48h à l'avance auprès de Mme MAHE à l'adresse [email protected] avec copie à m. Quirin à l'adresse [email protected] en indiquant le nombre et le nom des participants.
la date prévisionnelle de la notification du marché se situe en décembre 2021.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2021.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SMICTOM - d'Alsace Centrale.
2 rue des vosges, 67750 Scherwiller, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_CARpai5Mqi.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix B.P. 51038 67070 Strasbourg Cedex, tél. : 03-88-21-23-23, courriel : [email protected], télécopieur : 03-88-36-44-66 adresse internet : http://www.strasbourg.tribunal-administratif.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : tribunal Administratif de Strasbourg : coordonnées ci-dessus.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message