MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Aménagement du secteur avenue Maizière place du Safranier et square V. Hugo

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville d'Antibes - Juan les Pins

Avis N° : AO-2133-2816

  • 06 - Antibes
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : NMO

ANTIBES.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Antibes Juan-les-Pins
Correspondant : M. Le MAIRE, Direction de la commande publique Bâtiment " Orange bleu " 4ème étage 11 boulevard Chancel BP 2205, 06606 Antibes cedex, tél. : 04 92 90 52 87, courriel : [email protected], adresse internet du profil acheteur : https://e-marches06.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : Travaux d'aménagement du secteur Av. Maizière / Place du Safranier / Square V. Hugo

- Section Barquier / Tourraque -
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45262522
Objets complémentaires : 32400000
Objets complémentaires : 45432112
Objets complémentaires : 45262350
Objets complémentaires : 45316110
Lieu d'exécution et de livraison : Secteur Av. Maizière / Place du Safranier / Square V. Hugo - Section Barquier / Tourraque, 06600 Antibes
Code NUTS : FRL03
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles R. 2123-1.1°, R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code de la Commande Publique.
Le marché est divisé en 2 lots:
Lot 1 Maçonnerie, réseaux divers et revêtements
Lot 2 Eclairage public
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Lot n°1 « Maçonnerie, réseaux divers et revêtements »
Le délai d'exécution du lot n°1 est de vingt (20) semaines. Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est précisé que le délai d'exécution sera décomposé en autant de phases que nécessaire pour la réalisation des travaux sans donner lieu à une quelconque indemnité.
A titre indicatif, les travaux commenceront au 1er trimestre 2022.
Il est fixé une période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est d'un (1) mois à compter de la date de notification du marché.
Lot n°2 « Eclairage public »
Le délai d'exécution du lot n°2 est de trois (3) semaines. Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Il est précisé que le délai d'exécution sera décomposé en autant de phases que nécessaire pour la réalisation des travaux sans donner lieu à une quelconque indemnité.
A titre indicatif, les travaux commenceront au 1er trimestre 2022.
Il est fixé une période de préparation pour la commande des mâts et lanternes, qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est de huit (8) semaines à compter de la date de notification du marché.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : fermes actualisables.
Une avance sera versée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des
comptes. :selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de
financements : Financement sur les crédits ouverts au budget.
Pour le lot n°1 uniquement, le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de groupement, la forme juridique imposée après attribution par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire, nécessaire à la bonne exécution du marché.
L'entreprise mandataire d'un groupement ne peut représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres, pour chaque lot, en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Le pouvoir adjudicateur impose la transmission de la candidature sous la forme des formulaires DC1 et DC2 mais accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (D.U.M.E.).
La version électronique du D.U.M.E. est disponible gratuitement via le portail web DUME disponible sur Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateurexecution=e1s1
Présentation sous forme de DC1 et DC2 :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.
Situation juridique - références requises : La lettre de candidature (DC1) ;
· Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la Commande Publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 2143-3 du Code de la Commande Publique ;
Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
· Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat individuel ou le mandataire et les membres du groupement disposent pour la réalisation de marchés de même nature ;
· Présentation d'une liste des principales références contrôlables pour des travaux équivalents à ceux objet du présent marché exécuté au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (50 %)
Prix (40 %)
Performances en matière de protection de l'environnement (10 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 27 septembre 2021 à 14 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21a152_153
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation est uniquement disponible sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse électronique suivante : https://e-marches06.fr
Conformément à l'article R. 2143-14 du Code de la Commande Publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements mentionnés dessus, déjà transmis à la Ville d'Antibes dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Conformément à l'article R. 2123-5 du Code de la Commande Publique, une négociation est prévue.
Le pouvoir adjudicateur négociera sur la base d'un ou de plusieurs critères de jugement ci-dessus, avec le ou les candidats ayant remis une offre susceptible d'être économiquement la plus avantageuse.
Le pouvoir adjudicateur communiquera par télécopie ou par courriel avec les candidats lors des négociations. Les candidats pourront répondre aux questions et envoyer des documents par télécopie ou par courriel.
La négociation pourra se dérouler en phases successives. Le ou les candidats ayant remis une offre non susceptible d'être économiquement la plus avantageuse à l'issue de la phase de négociation concernée, ne sera (seront) pas convié(s) à participer aux phases ultérieures.
Aucune transmission par voie papier ou support physique électronique (CD-Rom / DVD-Rom/ clé USB) n'est autorisée pour cette consultation sauf pour :
- L'éventuelle copie de sauvegarde ;
Le pouvoir adjudicateur IMPOSE la transmission des documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante : https://e-marches06.fr
AUCUN AUTRE MODE DE TRANSMISSION N'EST AUTORISE sauf pour les exceptions mentionnées ci-dessus.
Les documents, pour lesquelles une signature est exigée à l'attribution (A.E. B.P.U. et D.D.E.D.) ne seront pas obligatoirement revêtus de la signature électronique au stade de la remise des offres.
Toutefois, lors de l'attribution du marché, les documents transmis par voie électronique donneront lieu à la signature électronique obligatoire du marché.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, dix (10) jours au plus tard avant la date limite de réception des offres, une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://e-marches06.fr
A titre d'information, les interlocuteurs techniques de ce marché seront :
Lot n°1 :
Direction des Infrastructures Routières et des Espaces Publics
Service Etudes et Travaux Infrastructures
Monsieur Jean-Luc VAQUER
Monsieur Michel LEQUEPEYS
Lot n°2 :
Direction des Infrastructures Routières et des Espaces Publics
Service Eclairage Public
Monsieur Eric BENEDETTI
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Les modalités de remise des plis par voie dématérialisée sont précisées au réglement de la consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 août 2021
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs CS 61039, 06050 Nice cedex 1, tél. : 04 89 97 86 00
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs CS 61039, 06050 Nice cedex 1, tél. : 04 89 97 86 00
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Maçonnerie, réseaux divers et revêtements
Maçonnerie, réseaux divers et revêtements
C.P.V. - : Objet principal : 45262522
Objets complémentaires : 32400000
Objets complémentaires : 45432112
Objets complémentaires : 45262350
Objets complémentaires : 45233223
Informations complémentaires :
Le délai d'exécution du lot n°1 est de vingt (20) semaines
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
FNTP 2321 Travaux de terrassements courants en milieu urbain
FNTP 341 Assises de chaussée
FNTP 3421 Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés classique
FNTP 3433 Revêtements en béton coulé en place - Bétons décoratifs
FNTP 3451 Pavés et Dalles en pierre naturelle
FNTP 3452 Pavés et Dalles en béton ou autres matériaux
FNTP 346 Chaussées urbaines - Pose de bordures, chainettes et caniveaux
FNTP 347 Chaussées urbaines - Petits ouvrages divers en maçonnerie
Lot(s) 2 Eclairage public
Eclairage public
C.P.V. - : Objet principal : 45316110
Informations complémentaires :
Le délai d'exécution du lot n°2 est de trois (3) semaines
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
QUALIFELEC ECLAIRAGE PUBLIC : INDICE TN3 : DE 25 A 50 FOYERS LUMINEUX MAXIMUM PAR CHANTIER REFERENCE

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message