Aménagement de l'entrée ouest du Parc de Loire - Travaux de création de deux escaliers sur ouvrage existant

Avis de marché
Département(s) de publication : 45
Annonce n° 24-129815
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur


Caractéristiques principales : La présente consultation a pour objet l'aménagement de l'entrée ouest du Parc de Loire - Travaux de création de deux escaliers sur ouvrage existant et donnera lieu à un marché ordinaire à prix global et forfaitaire, non alloti et non reconductible
Quantités (fournitures et services), nature et étendue
(travaux) :
=>Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu dans le courant du mois de Janvier 2025.
=>Délai d'exécution des travaux (hors période de préparation) : 1 mois à compter de la date indiquée au sein de l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai d'exécution des travaux pourra être fractionné.
=>Visite : non obligatoire. Cependant, le candidat reconnait, avant de remettre son offre, avoir pris une parfaite connaissance des lieux, le site étant accessible. La méconnaissance de ceux-ci ne pourra pas être invoquée en cours d'exécution des prestations pour justifier des coûts supplémentaires
Refus des variantes.
Section 5 - Conditions relative au marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement
d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services :
Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur.
L'acheteur interdit aux candidats de présenter leurs candidatures et leurs offres en agissant en qualité :
- De candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
- De membres de plusieurs groupements.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la
candidature en complément de celles faites en français :
français
Section 7 - Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- La valeur technique est appréciée au regard du cadre du mémoire technique et est décomposée comme suit :
- Ss-critère 1 : Pertinence de la méthodologie d'exécution adoptée pour la réalisation des travaux : compréhension du contexte, du projet et de ses enjeux, compréhension des ouvrages complexes et identification des zones d'intervention délicates, des zones d'accès et de stockage, au regard d'un reportage photographique (note sur 10 points / pondération 30 %)
- Ss-critère n°2 : Pertinence des moyens humains : des effectifs mis à disposition, des compétences et/ou expériences des membres de l'équipe dédiée et de son organisation ; compétences/ profil du chef de chantier et du responsable du BE et des moyens matériels spécifiques dédiés au chantier ainsi que des matériaux utilisés (note sur 10 points / pondération 20 %)- Ss-critère n° 3 : Cohérence et exhaustivité du planning proposé, phasage et mise en oeuvre : (note sur 10 points / pondération 10 %) : 60%
- Le prix est apprécié au regard du total de la DPGF : 40%
Section 8 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée
Section 10 - Conditions de délai



Section 11 - Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir
adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
M24A0162
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm
Code NUTS : FRB06
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 11/12/2024 à 12:00
Documents payant : NON
Marché périodique : NON
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :Marchés réservés : NON
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie
45057 OrléansCedex 1
Tél : 0238775900 Fax : 0238538516Mel : [email protected]
Web : http://orleans.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie
45057 OrléansCedex 1
Tél : 0238775900 Fax : 0238538516Mel : [email protected]
Web : http://orleans.tribunal-administratif.fr/
=>Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
=>La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.
=>Examen des candidatures : le maître d'ouvrage vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats.
=>Négociation : L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le règlement de la consultation)
Section 14 - Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/11/2024