Aménagement d'un parking public implanté avenue Augustin-Fresnel dans la ZAC du Parc de la Duranne

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SEMEPA (Société d'Economie Mixte d'Equipement du Pays d'Aix)

Avis N° : AO-2305-1741

  • 13 - Aix-en-Provence
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : NMO

SEMEPA.GIF
Identification de l'organisme qui passe le marché : Société d'Economie Mixte d'Equipement du Pays d'Aix (SEMEPA)
Représentée par Monsieur Thierry COLOMBERO, Directeur
4 Rue Lapierre
BP 60170
13606 AIX EN PROVENCE CEDEX 01
Téléphone : 04 42 16 04 04
Télécopie : 04 42 20 35 32
e-mail : [email protected]


Objet du marché : La présente consultation concerne le marché de travaux d'aménagement d'un parking public implanté avenue Augustin Fresnel dans la ZAC du Parc de la Duranne, située sur la commune d'Aix-en-Provence.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Le titulaire s'engage à réaliser les travaux en 05 mois y compris période de préparation (1 mois).
Le délai d'exécution du marché démarre à compter de la date de notification du marché au titulaire. La notification du marché au titulaire vaut ordre de service prescrivant le démarrage d'exécution du marché.
Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.
La durée du marché se confond avec le délai d'exécution prévu au présent article.

Procédure de passation : Procédure adaptée : la présente consultation est soumise aux dispositions de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du Règlement des achats de la SEMEPA.
Les travaux ne sont pas décomposés en lots, ni en tranches. Il est question d'un marché unique.
Une négociation portant sur les critères de jugement des offres pourra être engagée avec les 3 meilleurs candidats Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.

Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1- Prix des travaux -70 points
2- Valeur technique - 30 points
1 / Pertinence de la méthodologie générale d'exécution du chantier et des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour le respect des délais contractuels des travaux.
Ce sous-critère noté sur 15 points est apprécié au regard :
- des rendements prévisionnels annoncés ;
- du matériel mis en oeuvre spécifiquement pour le chantier ;
- des moyens humains (nombre de personnes affecté à l'opération, nombre d'équipes, de cadre et d'ouvriers).
2/ Pertinence de l'organisation générale du chantier pour minimiser la gêne auprès des riverains :
Ce sous-critère noté sur 15 points est apprécié au regard :
-des mesures pour garantir la sécurité dans le chantier et aux abords ;
-des dispositifs mis en place pour réduire les nuisances dans le quartier ;
Date limite : La date limite de réception des offres est fixée au 17 février 2023 à 12 heures.

Adresse Internet :
L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_oIAZf-3vAB
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 24 janvier 2023

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1
2
3
4
5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message