MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Achat d'un centre d'usinage vertical pour l'unité menuiserie du domaine entretien et ateliers

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Toulouse Métropole

Avis N° : AO-1947-0029

  • 31 - Toulouse
  • Services
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché < (inf.) 90 000 euros

Source : MOL

CU_TOULOUSE_METROPOLE.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Toulouse Métropole
Correspondant : Jean-Luc MOUDENC, Président, Direction de la commande publique, 6 rue René Leduc, 31505 Toulouse, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.toulouse-metropole.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://www.agysoft.marches-publics.info


Objet du marché : ACHAT D'UN CENTRE D'USINAGE VERTICAL POUR L'UNITÉ MENUISERIE DU DOMAINE ENTRETIEN ET ATELIERS


Type de marché de fournitures :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 42612000
Code NUTS : FRJ23
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La présente consultation concerne l'achat d'un centre d'usinage vertical pour le Domaine Entretien et Ateliers.
La consultation comprend les prestations suivantes :
- la livraison, l'installation et la mise en service, le raccordement électrique ainsi que le raccordement au réseau d'aspiration des poussières bois
- la formation des utilisateurs,
- la maintenance annuelle dans le cadre de la garantie du matériel
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Capacité économique et financière - références requises : - Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.
(disponible à l_adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Le candidat atteste par le présent document qu'il dispose des capacités techniques et professionnelles requises pour assurer les prestations. Le pouvoir adjudicateur vérifiera les capacités lors de l'attribution du marché
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (80 %)
Valeur technique (20 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 02 décembre 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19M253PA
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agysoft.marches-publics.info
Aucune forme de groupement n'est imposée.
Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
DEPOT DCE :
La remise des offres est uniquement électronique. Aucune offre papier ne sera acceptée.
Aucune signature électronique n'est requise lors de la remise de l'offre.
Les candidats doivent transmettre, par voie électronique, leurs offres à l'adresse suivante : https:// toulouse-metropole. marches-publics.info ( référence : 19M253PA)
Les candidats sont invités à consulter le manuel entreprises à leur disposition sur le profil acheteur qui
donne toutes informations pratiques nécessaires au dépôt des offres.
Leur attention est attirée sur le temps nécessaire au chiffrement des documents, notamment lorsque ces documents sont stockés sur un serveur partagé.
Pour tous problèmes techniques, vous pouvez contacter la plateforme aws :
- par mail à l'adresse suivante : [email protected] en indiquant le contexte de vos incidents. Indiquez si vous êtes en phase de dépôt, l'assistance traitera votre demande en priorité
- ou par téléphone au 0892-14-00-04.
NEGOCIATION : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec l'ensemble des candidats, suite au premierclassement établi par application des critères pondérés précédemment énoncés au paragraphe 4.3.du CCS
VISITE : Une visite des ateliers préalable à la remise des offres est obligatoire. Les candidats devront contacter M. Couret Jean-Luc (tél : 05 61 22 27 89) ou M. Vasseur Benoît (tél : 05 62 27 44 83). Un registre répertoriant les entreprises ayant procédé à la visite sera tenu par le Domaine Entretien et Ateliers
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 novembre 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Toulouse Métropole : Direction de l'Immobilier et des Batiments - Domaine Entretien et Ateliers - Mr COURET Jean-Luc, 4, rue Michel Labrousse, 31100 Toulouse, tél. : 05 61 22 27 89, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.agysoft.marches-publics.info
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Toulouse Métropole : Direction de l'Immobilier et des Batiments - Mme COMMELONGUE Sylvie, 1 rue des Pénitents Blancs, 31000 Toulouse, tél. : 05 61 22 20 43, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.agysoft.marches-publics.info
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Toulouse Métropole : Renseignements dématérialisation : Mme Hana ZAREVUCKA, Direction de la commande publique, 6 rue rené leduc, 31505 Toulouse, tél. : 05 62 27 65 53, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.agysoft.marches-publics.info
Informations complémentaires :
Le présent marché n'a pas un caractère périodique.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite d'obtention : 02 décembre 2019 à 12 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse, 68, rue Raymond IV, 31068 Toulouse, tél. : 05 62 73 57 57, télécopieur : 05 62 73 57 40, courriel : [email protected]

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message