Marchés de gros travaux en mono-corps d'états sur des logements collectifs en diffus dans le cadre du plan d'amélioration n° 2

FRANCE: TRAVAUX DE COUVERTURE ET TRAVAUX D'AUTRES CORPS DE METIER
SPECIALISES
MARCHES DE GROS TRAVAUX EN MONO-CORPS D'ETATS SUR DES LOGEMENTS
COLLECTIFS EN DIFFUS DANS LE CADRE DU PLAN D'AMELIORATION DE PARTENORD
HABITAT N°2
Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Partenord Habitat
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: MARCHES DE GROS TRAVAUX EN MONO-CORPS D'ETATS SUR DES LOGEMENTS COLLECTIFS EN
DIFFUS DANS LE CADRE DU PLAN D'AMELIORATION DE PARTENORD HABITAT n°2
Description: Les travaux faisant l'objet de la présente consultation constituent une tranche unique sauf pour le lot
n°7. Les marchés sont passés sur prix global et forfaitaire. Les prix sont actualisables. Les variantes ne sont pas
autorisées. Le cahier des charges techniques précise si les travaux sont à réaliser en milieu occupé
Identifiant de la procédure: bcfaa608-9c03-4be7-a9a4-84a28c084ad2
Identifiant interne: 23586

La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Les documents communicables concernant la conclusion de ce marché sont
accessibles auprès du Responsable du service marchés publics de Partenord Habitat, 828 rue de Cambrai - B.P.309 -
59020 Lille Cedex
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 4 logements, 28 rue
Cantineau à ENGLEFONTAINE
Description: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 4 logements, 28
rue Cantineau à ENGLEFONTAINE
Identifiant interne: 1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Travaux de mise en conformité de l'installation électrique intérieur des logements pour 32 logements collectifs
rue Delloué à FOURMIES
Description: Travaux de mise en conformité de l'installation électrique intérieur des logements pour 32 logements
collectifs rue Delloué à FOURMIES
Identifiant interne: 2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45311200 Travaux d'installations électriques
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: Travaux de remplacement des fenêtres de toit rue Léon BOURGEOIS et square Che Guevara à GRANDE
SYNTHE
Description: Travaux de remplacement des fenêtres de toit rue Léon BOURGEOIS et square Che Guevara à
GRANDE SYNTHE
Identifiant interne: 3
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421132 Pose de fenêtres
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0004
Titre: Travaux de remplacement des fenêtres de toit de la résidence Marguerite Denvers rue Aupick à GRAVELINES
Description: Travaux de remplacement des fenêtres de toit de la résidence Marguerite Denvers rue Aupick à
GRAVELINES
Identifiant interne: 4
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421132 Pose de fenêtres
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0005
Titre: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 6 logements, 14 rue
Simono à HALLUIN
Description: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 6 logements, 14
rue Simono à HALLUIN
Identifiant interne: 5
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0006
Titre: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 4 logements, 57 rue du
Pré Catalan à HALLUIN
Description: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 4 logements, 57
rue du Pré Catalan à HALLUIN
Identifiant interne: 6
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0007
Titre: Travaux de fourniture et pose de portes d'entrée et remplacement des boites aux lettres, allée des châtaigniers à
LEERS
Description: Travaux de fourniture et pose de portes d'entrée et remplacement des boites aux lettres, allée des
châtaigniers à LEERS
Identifiant interne: 7
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421130 Poses de portes et de fenêtres
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0008
Titre: Travaux de remplacement des menuiseries extérieures de logements collectifs Résidence Lavoisier à SAINT
ANDRE
Description: Travaux de remplacement des menuiseries extérieures de logements collectifs Résidence Lavoisier à
SAINT ANDRE
Identifiant interne: 8
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421000 Travaux de menuiserie
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0009
Titre: Travaux de VMC des logements collectifs avenue R.Schuman à SAINT QUENTIN
Description: Travaux de VMC des logements collectifs avenue R.Schuman à SAINT QUENTIN
Identifiant interne: 9
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0010
Titre: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 16 logements individuels
rue Jean Zay à SAINT QUENTIN
Description: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 16 logements
individuels rue Jean Zay à SAINT QUENTIN
Identifiant interne: 10
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0011
Titre: Travaux de désamiantage, déconstruction des jardinières, ravalement de façades et pose de garde-corps
métalliques d'un bâtiment collectif, rue serpentine à WATTRELOS
Description: Travaux de désamiantage, déconstruction des jardinières, ravalement de façades et pose de garde-corps
métalliques d'un bâtiment collectif, rue serpentine à WATTRELOS
Identifiant interne: 11
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45223220 Travaux de gros oeuvre
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6 Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 995 231,72 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi: Autre
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi: Autre
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE
Offre:
Identifiant de l'offre: COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 159 666,37 Euro
L'offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20240111
Titre: Travaux de remplacement des fenêtres de toit rue Léon Bourgeois et square Che Guevara à Grande
Synthe
Date de conclusion du marché: 12/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: L. LECOMTE
Offre:
Identifiant de l'offre: L. LECOMTE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 27 531 Euro
L'offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20240112
Titre: Travaux de remplacement des fenêtres de toit de la résidence Marguerite Denvers rue Aupick à
Gravelines
Date de conclusion du marché: 12/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE
Offre:
Identifiant de l'offre: COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 68 911,78 Euro
L'offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20240113
Titre: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 6 logements, 14
rue Simono à Halluin
Date de conclusion du marché: 12/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE
Offre:
Identifiant de l'offre: COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 82 327,94 Euro
L'offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20240114
Titre: Travaux de remplacement complet de la couverture avec amélioration de l'isolation de 4 logements, 57
rue du Pré Catalan à Halluin
Date de conclusion du marché: 12/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0007
Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi: Autre
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0008
Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi: Autre
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0009
Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi: Autre
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0010
Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi: Autre
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0011
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SARL DUPRIEZ NAQUART
Offre:
Identifiant de l'offre: SARL DUPRIEZ NAQUART
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur de l'offre: 656 794,68 Euro
L'offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20240115
Titre: Travaux de désamiantage, déconstruction des jardinières, ravalement de façades et pose de garde-corps
métalliques d'un bâtiment collectif, rue serpentine à Wattrelos
Date de conclusion du marché: 12/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1 8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 9099F493-E037-65A2-CF37F074DB271BB0
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Partenord Habitat
Numéro d'enregistrement: 63378
Adresse postale: 828 Rue de Cambrai
Ville: Lille
Code postal: 59000
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: COJON Eric
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0969395959
Adresse internet: http://www.partenordhabitat.fr
Profil de l'acheteur: https://www.marches-publics.info/
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement: 9099F4BB-9BC9-3E88-69B9129C293F1844
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire Cs 62039
Ville: Lille
Code postal: 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0359542342
Télécopieur: 0359542445
Adresse internet: http://www.lille.tribunal-administratif.fr
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
Numéro d'enregistrement: 9099F4E7-BC2E-2FB7-CDF44C1A4682BCDF
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire Cs 62039
Ville: Lille
Code postal: 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0359542342
Télécopieur: 0359542445
Adresse internet: http://www.lille.tribunal-administratif.fr
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel: COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE
Taille de l'opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d'enregistrement: 1347194-1-3-1
Adresse postale: 9023 rue Ampere
Ville: La Chapelle D'Armentieres
Code postal: 59930
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 03 20 77 56 01
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1 ORG-0006
Nom officiel: L. LECOMTE
Taille de l'opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d'enregistrement: 1347194-1-4-1
Adresse postale: 24 Rue Louis Vanraet
Ville: Dunkerque
Code postal: 59240
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0328636513
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0004
8.1 ORG-0007
Nom officiel: COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE
Taille de l'opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d'enregistrement: 1347194-1-5-1
Adresse postale: 9023 rue Ampere
Ville: La Chapelle D'Armentieres
Code postal: 59930
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 03 20 77 56 01
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0005
8.1 ORG-0008
Nom officiel: COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE
Taille de l'opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d'enregistrement: 1347194-1-6-1
Adresse postale: 9023 rue Ampere
Ville: La Chapelle D'Armentieres
Code postal: 59930
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 03 20 77 56 01
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0006
8.1 ORG-0009
Nom officiel: SARL DUPRIEZ NAQUART
Taille de l'opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d'enregistrement: 1347194-1-11-1
Adresse postale: 94 Rue Jean Jaures
Ville: Douchy Les Mines
Code postal: 59282
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 03 27 25 12 65
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0011 11 Informations relatives à l'avis
11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: cac04918-5c40-49a3-8600-2c66a9cafaa5 - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 30/09/2024 08:40 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication