MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Restructuration partielle du collège Jean-Aviotte

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Département de la Gironde

Avis N° : AO-1711-1283

  • 33 - Guîtres
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

CG33.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Départemental de la Gironde
Correspondant : Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental, Esplanade Charles de Gaulle, CS 71223, 33074 Bordeaux, tél. : 05 56 99 33 33, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.gironde.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-publics.gironde.fr/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : Travaux de restructuration partielle du collège Jean Aviotte à Guîtres (12 lots)


Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45210000
Objets complémentaires : 45431000
Objets complémentaires : 90650000
Objets complémentaires : 44112600
Objets complémentaires : 45110000
Lieu d'exécution et de livraison : 6, Grand'Rue - B.P. 20, 33230 GUITRES
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les plans et tous les autres documents joints au dossier de consultation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : L'opération ne comporte pas de tranches de travaux mais présente la particularité de se dérouler en site occupé. C'est pourquoi les travaux se réaliseront par zone sur des périodes bien définies. Le collège continuera de fonctionner sans interruption pendant toute la durée du chantier.
Les travaux seront réalisés conformément aux modalités détaillées à l'art 3.2 de l'Acte d'engagement
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 19 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le financement est assuré par le budget départemental sur les ressources publiques et le paiement se fera par mandat administratif dans un délai global de 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Conformément à l'article 45 du décret n°2016-360 susvisé, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre de un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (40 %)
Valeur technique (40 %)
Détails et précisions du DDE et de la DPGF (20 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 06 avril 2017 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17AT-JDCOL-0212-G
Renseignements complémentaires : Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.gironde.fr/
Criteres d'attributions : Critère n° 2 : Valeur Technique notée sur 40% comprenant :
Sous-critère n°1 : Modalités d'organisation du chantier et de mobilisation de l'équipe affectée à réalisation des travaux en tenant compte du planning prévisionnel de réalisation notée sur 25%
Sous-critère n°2 : Dispositions mises en oeuvre permettant d'assurer la prise en compte des contraintes du site (hygiène, sécurité et environnement des zones de chantier) notées sur 10 %
Sous-critère n°3 : Prise en compte et proposition d'optimisation du planning permettant de réaliser les travaux dans les meilleures conditions notée sur 5%
Une visite sur site est OBLIGATOIRE pour les LOTS 1, 2, 8 et 9 le MERCREDI 15 Mars 2017 à 14h ou bien MERCREDI 22 Mars 2017 à 14h dont les modalités sont détaillés à l'article 8.1 du Règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 mars 2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Département de la Gironde : Immeuble Gironde, Niveau accueil, 1 esplanade du général de gaulle, 33074 Bordeaux, tél. : 05 56 99 33 14, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.marches-publics.gironde.fr/
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, 33063 Bordeaux, tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03, courriel : [email protected]
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 4b Esplanade Charles de Gaulle, 33077 Bordeaux, tél. : 05 56 90 65 30, télécopieur : 05 56 90 65 00
Détails d'introduction des recours : Référé pré-contractuel possible avant la signature du marché. Recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification des décisions.
Le référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Syndic de chantier
C.P.V. - : Objet principal : 45100000
Lot(s) 2 Désamiantage / Démolition / Fondations Gros oeuvre/ Etanchéité Couverture/VRD
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Lot(s) 3 Charpente métallique
C.P.V. - : Objet principal : 45261000
Lot(s) 4 Isolation thermique par l'exterieur / Enduit / Peinture extérieure
C.P.V. - : Objet principal : 45442100
Lot(s) 5 Menuiseries exterieures / Serrurerie
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Lot(s) 6 Plâtrerie / Doublage
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
Lot(s) 7 Menuiseries intérieures
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Lot(s) 8 Chauffage / Ventilation / Plomberie
C.P.V. - : Objet principal : 45315000
Lot(s) 9 Electricité CFO CFA / Réseau numérique
C.P.V. - : Objet principal : 45310000
Lot(s) 10 Peinture / Sols souples
C.P.V. - : Objet principal : 45432111
Lot(s) 11 Revêtement sols durs / Faïence
C.P.V. - : Objet principal : 45430000
Lot(s) 12 Ascenseur
C.P.V. - : Objet principal : 45313000

Avis similaires

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?