MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Rénovation du local commercial 49, rue Lacepède (5e)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SEMAEST

Avis N° : AO-1721-4271

  • 75 - SEMAEST
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché < (inf.) 90 000 euros

Source : MOL

SEMAEST.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEMAEST
Correspondant : Le Directeur Général, Société d'Economie Mixte d'Animation Economique au Service des Territoires, 7 avenue de la République, 75011 Paris, tél. : 01 43 45 98 98, télécopieur : 01 43 47 03 28, adresse internet : http://www.semaest.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.semaest.fr


Objet du marché : Travaux de rénovation du local commercial, 49 rue Lacepède 75005 Paris


Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45262700
Objets complémentaires : 45210000
Objets complémentaires : 45213100
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La durée globale du marché court à compter de la notification du marché jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Le marché n'est pas reconductible. Le délai d'exécution prévisionnel des travaux est de 4 mois
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le marché est passé à prix forfaitaires. Les prix sont fermes et actualisables
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Conformément à l'article 122 du décret marchés publics, pour tous les lots, une retenue de garantie est prévue de 5 % augmentée, le cas échéant, du montant des avenants jusqu'à l'expiration du délai de garantie
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le délai contractuel de règlement est de 30 jours à compter de la réception de la facture par le maître d'ouvrage
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le groupement peut être solidaire ou conjoint. Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat figurent à la Section III - Présentation des candidatures et des offres 1) du règlement de la consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (60 %)
Valeur technique de l'offre (40 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 07 juin 2017 à 17 h 00

Délai minimum de validité des offres : 180 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017-021-DAC
Renseignements complémentaires : Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.semaest.fr
Criteres d'attributions : Le critère "valeur technique de l'offre" fait l'objet des deux sous-critères suivants :
- méthodologie d'exécution (20%)
- cohérence entre les quantités inscrites dans la DPGF et le projet (20%)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 mai 2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SEMAEST, 7 avenue de la République, 75011 Paris, tél. : 01 43 45 86 26, télécopieur : 01 43 45 84 21, adresse internet : http://www.semaest.fr
Instance chargée des procédures de recours : Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris, tél. : 01 44 32 51 51, télécopieur : 01 44 32 55 65, adresse internet : http://www.ca-paris.justice.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris, tél. : 01 44 32 51 51, télécopieur : 01 44 32 55 65, adresse internet : http://www.ca-paris.justice.fr/

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?