MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Remise en état du ponton B de Port-Dienville et des pontons 1 et 4 situés sur les bords du Lac Amance au lieu-dit Le Chanet

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Conseil Général de l'Aube

Avis N° : AO-1703-1331

  • 10 - DIENVILLE
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 10
Annonce No 17-2121
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil général de l'Aube.
Correspondant : M. le président du Conseil départemental de l'aube, 2 rue Pierre Labonde - B.P. 394 10026 Troyes Cedex, tél. : 03-25-42-52-30, télécopieur : 03-25-42-52-33, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.xmarches.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.xmarches.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : remise en état du ponton B de Port-Dienville et des pontons 1 et 4 situés sur les bords du Lac Amance au lieu-dit Le Chanet - commune de Dienville.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45221119.
Lieu d'exécution : dienville (sites : Port-Dienville et Lac Amance).
Code NUTS : FR212.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
remise en état du ponton B de Port-Dienville et des pontons 1 et 4 situés sur les bords du Lac Amance au lieu-dit Le Chanet - commune de Dienville
Type d'acheteur : collectivité territoriale
Marché passé selon une procédure adaptée par application de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016
Visite des lieux obligatoire sur rendez-vous.
Date prévisionnelle de notification du marché : 03 mars 2017
Délai global d'exécution des prestations : La période de préparation de 45 jours démarre à la date de notification du marché. Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de 30 jours et commenceront à compter de la fin de la période de préparation. Le candidat devra indiquer dans son offre le délai sur lequel il s'engage
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : remplacement des planches du platelage de la passerelle d'accès : 26 U
Remplacement des planches du platelage du ponton : 415 U
Remplacement des planches du platelage des catways : 720 U
Remplacement des planches de rive du ponton : 170 ml
Remplacement des planches de rive des catways : 215 ml
Remplacement des plaquettes numérotées des emplacements : 120 U
Dépose des planches du platelage des pontons : 145 U
Dépose des traverses des pontons : 66 ml
Dépose des supports de traverse des pontons : 23 ml
Fourniture et pose de supports de traverse sur pontons : 25 ml
Fourniture et pose de traverse sur pontons : 72 ml
Fourniture et pose de planches de platelage sur pontons : 160 U.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie : 5 % du montant du marché avec la possibilité de la remplacer par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : par virement administratif - délai de paiement : 30 jours - prix fermes et actualisables - avance : 5% du montant du marché - financement sur le budget propre du Département. La facturation en ligne sera acceptée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : opérateur économique unique ou groupement d'opérateurs économiques avec au minimum un mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : lettre de candidature (le Dc1 joint aux documents de la consultation ou téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat, peut être utilisé) contenant l'identité du candidat, sa forme juridique (opérateur économique unique ou groupement d'opérateurs économiques avec désignation des membres et du mandataire) et l'attestation sur l'honneur, conformément aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 et 48 du décret no2016-360 du 25 mars 2016;
- Autres renseignements demandés : déclaration du candidat (le Dc2 joint aux documents de la consultation ou téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat peut être utilisé) avec en annexes ou à l'intérieur, les documents ou renseignements suivants conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 29 mars 2016 :
Concernant les capacités techniques et professionnelles
- la liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années (préciser le montant, la date d'achèvement et le lieu d'exécution) et/ou les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;
- la copie de (des) certificat(s) de qualifications professionnelles ;
- les moyens généraux du candidat (moyens humains et matériels) ;
- tout autre moyen prouvant les capacités du soumissionnaire à réaliser les prestations;
- Autres renseignements demandés : informations complémentaires, le cas échéant :
- en cas de redressement judiciaire : la copie du (des) jugement(s)
- modalités de consultation du système électronique de mise à disposition d'informations ou espace de stockage numérique du soumissionnaire.La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 40 %;
- qualité des matériaux et produits proposés (provenance, fabrication, caractéristiques) : 20 %;
- pertinence de l'organisation du chantier envisagée, moyens matériels et humains mobilisés, prise en compte de la qualité (contenu du sopaq) : 15 %;
- pertinence des mesures prises pour éviter toute pollution des eaux du lac et gestion des déchets de chantier (contenu du soged) : 15 %;
- pertinence du délai proposé et du planning prévisionnel d'exécution des travaux comprenant le phasage et l'ordre d'exécution des travaux : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 février 2017, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17D0003.
Renseignements complémentaires : service du Département auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Département de l'aube - service des marchés
2 rue Pierre Labonde - B.P. 394
10026 Troyes Cedex
Tél. : 03.25.42.52.30 - télécopieur 03.25.42.52.33.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Avant le 07/02/2017 à 16 heures, par téléchargement (gratuitement, en accès direct et non restreint et complet) au format zip sur le site
www.xmarches.fr référence 17d0003, ou par demande écrite à l'adresse suivante : Département de l'aube - service des marchés - 2 rue Pierre
Labonde - B.P. 394 - 10026 Troyes Cedex par télécopieur au 03.25.42.52.33 ou par mail : [email protected]. Le dossier est gratuit.
Date limite d'obtention : 7 février 2017, à 16 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
le Département retient comme mode de transmission des offres la voie électronique via le site xmarches.fr, conformément aux modalités décrites dans l'annexe du règlement de la consultation. Cet envoi électronique pourra être complété par une copie de sauvegarde adressée au
Service des Marchés selon les mêmes modalités qu'un pli papier.
Mais le Département ne refusera pas la remise d'un pli sur support papier ou sur support physique électronique, à l'adresse indiquée ci-dessus par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé au secrétariat du Service des Marchés.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 janvier 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Département de l'Aube.
Correspondant : service des Marchés, 2 rue Pierre Labonde - B.P. 394, 10026 Troyes Cedex, adresse internet : http://www.xmarches.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Département de l'Aube.
Correspondant : service des Marchés, 2 rue Pierre Labonde - B.P. 394, 10026 Troyes Cedex, , tél. : 03-25-42-52-30, , télécopieur : 03-25-42-52-33, adresse internet : http://www.xmarches.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Département de l'Aube.
Correspondant : service des Marchés, 2 rue Pierre Labonde - B.P. 394, 10026 Troyes Cedex, , tél. : 03-25-42-52-30, , télécopieur : 03-25-42-52-33, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.xmarches.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, télécopieur : 03-26-21-01-87.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, télécopieur : 03-26-21-01-87.
Nouvelle recherche

Avis du meme secteur d'activité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?