MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Loison sous Lens - travaux d'eau potable rue SPAS (No16S0115).

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Communauté d'agglomération de Lens-Liévin

Avis N° : AO-1703-1673

  • 62 - LOISON SOUS LENS
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 62
Annonce No 17-3093
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CommunAupole de Lens-Liévin.
Correspondant : M. le président de la Communauté d'agglomération Lens-Liévin, communauté d'agglomération de Lens Lievin 21 rue Marcel Sembat B.P. 65 62302 Lens Cedex, tél. : (+33) 3-21-79-07-90, télécopieur : (+33) 3-21-79-07-99, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : loison sous lens - travaux d'eau potable rue SPAS.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 44162500.
Lieu d'exécution : commune de loison sous lens.
Code NUTS : |FR3|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
loison sous Lens - travaux d'eau potable rue SPAS
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : loison sous lens - travaux d'eau potable rue SPAS.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : délai de garantie : 1 An(S).
- sûreté : Retenue de garantie au taux de 5,00%.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de financement : Le financement du marché et les dépenses qui en résultent sont assurés par le budget de la collectivité.
- mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
- délai de paiement : 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles
- garanties techniques
- garanties financières.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : === Candidature ===;
- Autres renseignements demandés : attestations sur l'honneur ou état des certificats fiscaux et sociaux (Noti2);
- Autres renseignements demandés : lettre de candidature (Dc1);
- Autres renseignements demandés : déclaration du candidat (Dc2);
- Autres renseignements demandés : attestation d'assurance couvrant les risques professionnels;
- Autres renseignements demandés : === Offre ===;
- Autres renseignements demandés : acte d'engagement et annexes éventuelles, paraphé daté et signé par le représentant qualifié du prestataire;
- Autres renseignements demandés : le Cahier des clauses administratives particulières et ses annexes éventuelles;
- Autres renseignements demandés : le Cahier des clauses techniques particulières et ses annexes éventuelles;
- Autres renseignements demandés : bordereau de prix unitaires complété et signé;
- Autres renseignements demandés : devis estimatif du candidat complété et signé;
- Autres renseignements demandés : un mémoire technique.La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations. la note sur 20 sera obtenue par application de la formule : 20 x (offre du moins-disant / offre du candidat) : 60 %;
- valeur technique. le mémoire technique se verra attribuer une note sur 20. : celle-ci sera jugée au regard des sous critères suivants : - 1- moyens humains et matériels mis à disposition sur le chantier, - 2- planning prévisionnel d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des - différentes phases du chantier, - 3- organisation de la qualité et démarche environnementale de l'entreprise (certifications obtenues ou - démarche en cours, - 4- organisation du chantier et analyse des contraintes spécifiques liées à l'environnement du chantier et - mesures destinées à limiter l'impact du chantier. - pour chacun des points précisés ci-dessus, la cotation suivante est appliquée : - absence de traitement de l'item : 0 point, réponse partielle apportée: 1 point, réponse conforme au - minimum attendu : 2 points : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 janvier 2017, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 16S0115.
Renseignements complémentaires : précision : Les délais d'exécution courent à compter de l'ordre de service.
modalités de retrait des documents : Téléchargeable sur achatpublic.com ou au Sce Commande Publique, du lundi au vendredi, de 8h30/12 heures et 14 heures/17 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
par pli recommandé avec avis de réception postal, par dépôt contre récépissé, par voie électronique sur la plate forme "achatpublic".
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 janvier 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin.
Correspondant : Service Commande Publique et Contentieux Administratifs, communauté d'agglomération de Lens-Liévin Service Commande Publique 21 rue Marcel Sembat B.P. 65, 62302 Lens Cedex, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin.
Correspondant : m smuczynski Ludovic, communauté d'agglomération de Lens Lievin 21 rue Marcel Sembat B.P. 65, 62302 Lens Cedex, , tél. : (+33) 3-21-79-07-62, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin.
Correspondant : m charrier Thierry, service études et trav Eau/Asst Communauté d'agglomération de Lens Lievin 21 rue Marcel Sembat B.P. 65, 62302 Lens Cedex, , tél. : (+33) 3-21-79-06-00, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin.
Correspondant : m smuczynski Ludovic, communauté d'agglomération de Lens Lievin 21 rue Marcel Sembat B.P. 65, 62302 Lens Cedex, , tél. : (+33) 3-21-79-07-62, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin.
Correspondant : Service Commande Publique et Contentieux Administratifs, communauté d'agglomération de Lens-Liévin 21 rue Marcel Sembat B.P. 65, 62302 Lens Cedex, , tél. : (+33) 3-21-79-07-90, , télécopieur : (+33) 3-21-79-07-99, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : (+33) 3-20-63-13-00, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 3-20-63-13-47 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 1, Rue de Préfet Erignac 54038 Nancy Cedex, tél. : (+33) 3-83-34-25-65, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 3-83-34-22-24 adresse internet : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/ccra/contacts/comite_local_nancy.pdf.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : (+33) 3-20-63-13-00, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 3-20-63-13-47 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.
Nouvelle recherche

Avis similaires

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?