MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Dépose et évacuation des matériaux contenant de l'amiante dans le cadre de la réhabilitation d'un bâtiment

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise

Avis N° : AO-1713-0013

  • 78 - Aubergenville
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

GP_SEINE_OISE.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
Correspondant : M. Philippe Tautou, Rue des Chevries, 78410 Aubergenville, adresse internet : http://www.gpseo.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Etablissement public territorial


Objet du marché : Le lot 1 a pour objet la dépose et l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante dans le cadre de l'opération de réhabilitation.

Le lot 2 concerne des travaux de curage (hors modification structurelle).
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45262700
Code NUTS : FR103
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Le lot 1 a pour objet la dépose et l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante dans le cadre de l'opération de réhabilitation.
Le lot 2 concerne des travaux de curage (hors modification structurelle).
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Lieu d'exécution : Bâtiment de bureaux n°10 situé sur le site RENAULT, Boulevard Pierre Lefaucheux à Aubergenville (78415)
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 juin 2017
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement par fonds propres.
Paiement par mandat administratif sous 30 jours.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : Certificat Qualibat 1552 ou équivalent
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (60 %)
Prix des prestations (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 10 avril 2017 à 17 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Tvx Renault
Renseignements complémentaires : La visite est obligatoire. Les modalités de visite sont précisées au réglement de la consultation.
Le critère valeur technique sera évalué au regard des sous-critères définis ci-après :
Qualité des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier : 15 points
Pertinence des dispositions arrêtées pour garantir la qualité des prestations : 15 points
Pertinence des dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais : 15 points
Respect des objectifs environnementaux et gestion des déchets et nuisances de chantier : 15 points
Le cadre de mémoire technique est à utiliser obligatoirement.
2/ Le critère Prix des prestations sera évalué sur la base du Montant total euro(s)HT renseigné au sein de la pièce financière.
Le marché public objet de la présente consultation prend effet à compter de sa date de notification pour une durée prévisionnelle de 3 mois (durée totale des travaux avec le second oeuvre estimée à 7 mois) et jusqu'à la fin des prestations.
Ne pas utiliser Chrome ou Safari pour répondre et privilégier Mozilla.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 mars 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Fi20GbKJop&v=1&selected=0
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Fi20GbKJop
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Fi20GbKJop&v=1&selected=0
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Fi20GbKJop&v=1&selected=0
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Désamiantage
Dépose et évacuation des matériaux contenant de l'amiante dans le cadre de l'opération de réhabilitation.
Lot(s) 2 Curage, démolition, second oeuvre
Travaux de curage (hors modification structurelle).

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?