MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Construction de deux logements en location-accession à Biaudos (40)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Habitat Sud Atlantic

Avis N° : AO-1729-1325

  • 64 - HABITAT SUD ATLANTIC
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

HABITAT_SUD_ATLANTIC.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : HABITAT SUD ATLANTIC - Office Public de l'Habitat
Correspondant : Monsieur le Directeur Général, 2, Chemin de l'Abbé E.Cestac CS 30821 , 64108 BAYONNE, adresse internet du profil acheteur : http://habitatsudatlantic.marcoweb.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et équipements collectifs


Objet du marché : Numéro de la consultation : 2017TXPN0042 Travaux de construction de 2 logements en location-accession - Opération "Les Boutons d'Or" à Biaudos


Type de marché de travaux : exécution
Lieu d'exécution et de livraison : Biaudos, 40390 BIAUDOS
Code NUTS : FR615
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100.0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Lot 01 : Valeur technique (30 %)
Lot 01 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 01 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 01 : Prix des prestations (70 %)
Lot 02 : Valeur technique (30 %)
Lot 02 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 02 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 02 : Prix des prestations (70 %)
Lot 03 : Valeur technique (30 %)
Lot 03 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 03 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 03 : Prix des prestations (70 %)
Lot 04 : Valeur technique (30 %)
Lot 04 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 04 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 04 : Prix des prestations (70 %)
Lot 05 : Valeur technique (30 %)
Lot 05 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 05 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 05 : Prix des prestations (70 %)
Lot 06 : Valeur technique (30 %)
Lot 06 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 06 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 06 : Prix des prestations (70 %)
Lot 07 : Valeur technique (30 %)
Lot 07 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 07 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 07 : Prix des prestations (70 %)
Lot 08 : Valeur technique (30 %)
Lot 08 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 08 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 08 : Prix des prestations (70 %)
Lot 09 : Valeur technique (30 %)
Lot 09 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 09 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 09 : Prix des prestations (70 %)
Lot 10 : Valeur technique (30 %)
Lot 10 : Valeur technique : Note méthodologique : présentation de l'organisation spécifique du chantier + présentation des moyens humains et matériels spécifiques au chantier + Gestion des déchets (20 %)
Lot 10 : Valeur technique : Qualité des matériaux : fiches techniques des matériaux utilisés pour le chantier (10 %)
Lot 10 : Prix des prestations (70 %)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 07 août 2017 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée pour cette consultation. Numéro de la consultation : 2017TXPN0042 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juillet 2017
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : HABITAT SUD ATLANTIC - Office Public de l'Habitat, 2, Chemin de l'Abbé E.Cestac CS 30821 , 64108 BAYONNE, courriel : [email protected], adresse internet : http://habitatsudatlantic.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : HABITAT SUD ATLANTIC - Office Public de l'Habitat, 2, Chemin de l'Abbé E.Cestac CS 30821 , 64108 BAYONNE
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : HABITAT SUD ATLANTIC - Office Public de l'Habitat, 2, Chemin de l'Abbé E.Cestac CS 30821 , 64108 BAYONNE, courriel : [email protected], adresse internet : http://habitatsudatlantic.marcoweb.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : La candidature peut etre présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, 64010 PAU CEDEX, tél. : 05 59 84 94 40, télécopieur : 05 59 02 49 93, courriel : [email protected], adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr/
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de pau, 50, cours Lyautey, 64010 PAU CEDEX
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, 64010 PAU CEDEX, tél. : 05 59 84 94 40, télécopieur : 05 59 02 49 93, courriel : [email protected], adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr/
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 01 GROS OEUVRE - ENDUITS - VRD - ESPACES VERTS
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 02 CHARPENTE COUVERTURE
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 03 PLATRERIE ISOLATION
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 04 MENUISERIE EXTERIEURES - SERRURERIE
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 05 MENUISERIE INTERIEURES
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 06 CHAPES CARRELAGES
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 07 ETANCHEITE
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 08 PEINTURES SOLS SOUPLES
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 09 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 10 ELECTRICITE
Etendue ou quantité : Durée : 8 mois
Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?