MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Construction de 45 logements dans le cadre de la reconversion de la friche urbaine polluée Pecquet-Tesson. Lot : membrane d'étanchéité sous-dallage

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : OPH de l'Aisne

Avis N° : AO-1729-2455

  • 02 - Crouy
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché < (inf.) 90 000 euros

Source : MOL

OPAL_02.GIF
Identification de l'organisme qui passe le marché : M Jean-Denis MEGE, Directeur Général, OPH DE L'AISNE, 1 place Jacques de Troyes, 02007 Laon


Objet du marché : reconversion de la friche urbaine polluée Pecquet - Tesson. Construction de 45 logements locatifs sociaux à CROUY - Membrane d'étanchéité sous-dallage

Durée du marché : DÉLAIS : le délai d'exécution pour ce lot :
DEUX (02) MOIS de travaux DONT UN (01) MOIS de préparation de chantier
Nombre et consistance des lots : lot unique
Lot - Membrane d'étanchéité sous-dallage
Procédure de passation : PROCÉDURE
Marché passé en Procédure Adaptée soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du
23 Juillet 2015 et du Décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016.

Modalités d'attribution : Cautionnement et garanties :
Retenue de garantie de 5% du montant du marché augmentée de ses avenants éventuels, pouvant être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités de financement et de paiement :
Le financement sera assuré au moyen de subvention, d'emprunt et d'autofinancement
Les paiements seront effectués par le Maître d'Ouvrage à échéance de 30 jours fin de mois à compter de la réception de la facture.
Le mode de règlement est le virement.
Le marché est à prix forfaitaire.
- Les prix sont FERMES DÉFINITIFS ACTUALISABLES.
Forme juridique de l'attributaire :
Le marché sera conclu :
- soit avec un prestataire unique,
- soit en groupement conjoint avec mandataire solidaire. Un même candidat ne peut être mandataire de plusieurs groupements
Les variantes sont autorisées
Elles devront obligatoirement être dans le respect des exigences thermiques, techniques de l'opération,
dans le respect des exigences du CCTP et des pièces constitutives du marché.
Le présent Marché ne comporte pas d'option
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre vingt (180) Jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres
Le dossier à remettre par les concurrents comprendra les pièces suivantes :
Dossier candidatures
- Une présentation de l'entreprise (description de l'activité, moyens...)
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
-Références :
L'entreprise présentera une liste de 3 références en indiquant l'objet du chantier, le lieu, le nom du maître d'ouvrage, l'année de réalisation et le volume de travaux (surface/prix)
La qualité des références s'apprécie au regard de leur équivalence :
- en terme de volume travaux et/ou - de domaine fonctionnel
Les candidatures dont les références seront jugées insuffisantes seront rejetées
- Les imprimés (DC1 et DC 2) pour chacune des entreprises concurrentes ayant vocation à être titulaire du Marché, datée et signée ou ÉQUIVALENT.
- Extrait Kbis de moins de 3 mois
- Copie du jugement ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
- Les attestations sur l'honneur prévues aux articles 45 et 48 de l'Ordonnance n° 2015-899 et 48 et 51 du décret n° 2016-360 (cf. DC1)
- Renseignement sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du Code du Travail.
- Déclaration relative à la liste nominative des salariés étrangers que le candidat emploie et soumis à autorisation de travail (application de l'article D8254-2 du Code du Travail)
- La forme juridique du candidat
- En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire.
- Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du Marché.
Les imprimés sont disponibles sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires, thème : marchés publics
- Certificat de qualification en cours de validité
- Assurances Civile et Décennale de l'année en cours
Dossier offres :
- Un mémoire Technique (en DOUBLE EXEMPLAIRE) comprenant :
- Présentation du Mémoire Technique
- Une présentation des dispositions envisagées pour la réalisation du chantier objet du marché (planning d'exécution, analyse des contraintes du site, mode opératoire, préparation et gestion du chantier, gestion de la sécurité et de la signalisation, qualification des entreprises)
- Note sur laquelle chaque entreprise reconnaitra avoir pris connaissance des difficultés d'accès à la zone de chantier.
L'entreprise sera tenue d'indiquer le mode opératoire qu'elle envisage pour la réalisation des ouvrages , à savoir :
Phasage des travaux et moyens mis à disposition pour respecter les délais
Le mémoire technique est une pièce contractuelle du marché.
- Indication et qualité des matériaux proposés
La qualité s'apprécie au regard des exigences techniques du CCTP.
Liste des fournitures et fournisseurs (type de matériaux et provenance)
Cohérence des prix et quantité, respect des prescriptions.
_ Indication et qualité des procédés d'exécution
La qualité des procédés d'exécution s'apprécie en fonction de la capacité de l'entreprise à proposer les moyens (en personnel et en matériel) et les procédés nécessaires pour répondre aux exigences particulières de l'opération.
À titre d'exemple, des procédés et méthodes favorisant au maximum la préfabrication en atelier, le respect de l'environnement, la limitation des nuisances du chantier, ainsi que les procédés et méthodes permettant la réduction des délais, la mise à disposition du personnel nécessaire à l'opération, seront jugés positivement.
Les entreprises qui ne pourront pas présenter de Mémoire Technique ou qui présenteront un Mémoire Technique trop succinct verront leur offre rejetée.
- Le document « Acte d'Engagement » joint au dossier de consultation, dûment rempli (HORS TVA) avec la mention « Lu et Approuvé », daté et signé.
- Le D.P.G.F. joint au dossier de consultation (le cas échéant) ou devis, en TRIPLE exemplaire, sera obligatoirement renseigné, daté et signé
- L'indice d'actualisation de prix, en double exemplaire daté et signé. (Numéro de BT correspondant au lot)
- Le certificat de visite daté et signé (le cas échéant)
Critères de sélection : La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues aux articles 50 à 52 et 54 du décret
n° 2016-360 du 25 Mars 2016.
L'examen des candidatures se fera au regard des garanties professionnelles et financières, expériences et références.
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 45 et 48 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 48 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (cf. DC1) ou qui ne présentent pas de garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises (effectifs insuffisants par rapport à l'objet du marché, chiffre d'affaires incompatible avec le montant du marché, absence de preuves de capacités ou carences constatées lors de prestations antérieures...).
Critères de sélection des candidatures :
- Une présentation de l'entreprise (description de l'activité, moyens...)
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
-Références : L'entreprise présentera une liste de 3 références en indiquant l'objet du chantier, le lieu, le nom du maître d'ouvrage, l'année de réalisation et le volume de travaux (surface/prix).
La qualité des références s'apprécie au regard de leur équivalence :
- en terme de volume travaux et/ou - de domaine fonctionnel
Les candidatures dont les références seront jugées insuffisantes seront rejetées
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 60, 61 et 62 du décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016
Le jugement des offres sera effectué en tenant compte des critères suivants pour ce lot :
- le prix des prestations : 60 %.
- la valeur technique des prestations appréciées au vu du contenu des éléments du Mémoire Technique : 40 %
Date limite : DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
JEUDI 03 AOUT 2017 avant 17 HEURES 30
Renseignements divers : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur notre site « opal02.com » Rubrique « Marchés». Les candidats sont invités à s'enregistrer (adresse mail correcte) sur le site afin de télécharger le Dossier de Consultation et d'être tenus informés de toute modification pouvant intervenir sur la présente consultation. Il est remis gratuitement à chaque Société ne pouvant pas le télécharger sur simple demande auprès du Service Accueil de l'O.P.H. de L'AISNE - 1 Place Jacques de Troyes - 02007 LAON cedex. Tél. 03.23.23.62.00
LES OFFRES devront nous parvenir dans UNE SEULE ENVELOPPE portant l'adresse suivante :
Le Directeur Général de l'OPH de L'AISNE - 1 Place Jacques de Troyes 02007 LAON CEDEX
Avec la mention obligatoire : MARCHE DE TRAVAUX - PROCÉDURE ADAPTEE - SUIVANT L'ORDONNANCE N° 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 - RETOUR DES OFFRES DU JEUDI 03 AOUT 2017 - Reconversion de la Friche Urbaine Polluée Pecquet-Tesson - Construction de 45 logements locatifs sociaux à CROUY - Membrane d'étanchéité sous dallage - NOM ET ADRESSE DU CANDIDAT : ........................... NE PAS OUVRIR AVANT LA SÉANCE D'OUVERTURE
Cette enveloppe devra être remise contre récépissé au : Service ACCUEIL 1 Place Jacques de Troyes 02007 LAON CEDEX à la date indiquée dans la page de garde du présent règlement avant 17 Heures 30 ou, si elle est envoyée par la Poste, devra l'être à cette même adresse et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites.
Pour obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront s'adresser :
D'ordre Administratif
Madame Myriam ROUTA - OPH DE L'AISNE
Tél. 03.23.23.62.00
Email : [email protected]
D'ordre Technique
Société d'Architecture et d'Urbanisme POUGET - DELASALLE
11 Place B. et J. Ancien
02200 SOISSONS
PROCÉDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemercier F-, 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, télécopieur : 03-22-33-61-71.
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de NANCY drcl 5 - préfecture Meurthe et Moselle - 1 rue du Préfet Erignac, 54038 Nancy Cedex.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
* Recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la notification de la décision contestée.
* Recours Juridictionnel :
- référé précontractuel : depuis le début de la passation jusqu'à la signature du contrat (10 jours à compter de l'information de rejet de l'offre).
- recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué.
- recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (avis mentionnant les conditions du contrat et les modalités de sa consultation).
Adresse Internet : http://www.opal02.com/
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 12 Juillet 2017

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?