MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Construction d'une salle gymnique au lycée Sud Médoc

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Conseil Régional d'Aquitaine

Avis N° : AO-1703-1434

  • 33 - LE TAILLAN MEDOC
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 33
Annonce No 17-2968
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Région ALPC.
Correspondant : M. De la Région Nouvelle-Aquitaine le président, Région Nouvelle-Aquitaine , mandataire: B.M.A, b.m.a: 38, Rue de Cursol - cS 80010 33001 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-31-99, télécopieur : 05-56-98-21-04 adresse internet : http://www.nouvelle-aquitaine.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.


Objet du marché : marché de travaux pour la construction d'une salle gymnique au lycée Sud Médoc au Taillan Médoc.


Op 8131b005. Marché 2016b000tx1467.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45421000.
Lieu d'exécution : route de lacanau - B.P. 10, 33320 Le Taillan Médoc.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché de travaux décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle en 11 lots séparés passé en application de l'article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. A titre indicatif, période prévisionnelle d'engagement des travaux : 2etrismestre 2017
lot 1 : fondation / go
lot 2 : charpente metallique
lot 3 : etancheite / couverture metallique
lot 4 : menuiseries exterieures / serrurerie
lot 5 : menuiseries interieures bois
lot 6: platrerie / isolation / faux-plafond
lot 7 : sols souples / carrelage / faience
lot 8 : peinture / signaletique
lot 9 : plomberie / chauffage
lot 10 : Electricite
Lot 11: vrd / espaces Verts
Tranche ferme : Construction d'une salle gymnique
tranche optionnelle : Mise en place d'une Gtc
Délai global prévisionnel d'exécution des travaux : 9 mois de travaux y compris la période de préparation de 30 jours
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la construction d'une salle gymnique au lycée Sud Médoc au Taillan Médoc.
Op 8131b005. Marché 2016b000tx1467.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : réalisation de prestations similaires : Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu, avec l'attributaire du présent contrat, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des modifications en cours d'exécution) sera constituée. Elle sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements et pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget régional. Le paiement s'effectue par virement dans un délai global de 30 jours à compter de la réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Possibilité de percevoir une avance forfaitaire dans les conditions prévues par les pièces du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
le maître d'ouvrage impose au groupement d'être solidaire à l'attribution du marché afin:
- de palier à d'éventuelles défaillances d'entreprises co-traitantes et retarder ainsi le chantier et les autres lots le cas échéant
- de pouvoir assurer au maître d'ouvrage la bonne exécution des travaux
en cas de groupement, chaque co-traitant devra avoir la capacité juridique, technique et financière d'assurer l'exécution du marché en cas de défaillance d'un des membres du groupement et disposer des assurances professionnelles correspondantes.
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
- un même opérateur ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : conformément à l'article 55 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016, les candidatures seront jugées sur les capacités techniques et professionnelles, économiques et financières des candidats.
en cas de groupement, l'appréciation des capacités s'effectuera de manière globale.
Situation juridique - références requises : la lettre de candidature ou habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement (ou Dc1)
-Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente (présenter le pouvoir en annexe: extrait K.Bis ...)
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
-déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 44 du Décret Nº 2016-360 du 25/03/2016 (ou cf. Dc1 - page 3: dûment datée et signée avec le cachet de la société) / article 45 de l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015;
-déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à 5212-11 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés (ou remplir Dc1).
Capacité économique et financière - références requises : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.
en l'absence de références, le candidat est appelé à fournir tout élément de nature à justifier ses capacités à réaliser les travaux faisant l'objet du marché.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant).
- prix : 70 points;
- valeur technique (qualité de la dpgf, fiches des principaux matériaux / produits, qualité du mémoire technique) : 30 points.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 février 2017, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2016B000TX1467.
Renseignements complémentaires : les entreprises désirant se rendre sur le site doivent prendre rendez auprès de l'établissement.mme NIVELET, gestionnaire au 05 56 70 10 10.
nb/ Aucune question ne devra être posée lors de cette visite. Si l'entreprise a des questions, elle adressera une demande écrite à https://demat-ampa.fr.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier par écrit, à l'issue de l'analyse des offres, avec les candidats, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. La négociation ne pourra porter que sur des éléments en lien avec les critères de sélection des offres. Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans recourir à la négociation.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Pour toute demande de dossier de consultation sous format "papier": Le candidat devra au préalable envoyer une demande par télécopie à B.M.A au 05.56.98.21.04. Le DCE sera disponible dans les 3 jours ouvrables suivant la demande de l'entreprise.
le dossier de consultation est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http://demat-ampa.fr - référence 2016b000tx1467.
Date limite d'obtention : 10 février 2017, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
sous format électronique à l'adresse suivante : http://demat-ampa.fr ; Pour toute difficulté rencontrée lors du dépôt électronique de l'offre sur la plate forme des marchés publics veuillez contacter l'assistance téléphonique ouverte de 9 heures à 19 heures les jours ouvrés au 01.76.64.74.02.
-remise sous format papier remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal. Cette enveloppe portera la mention "Offre pour Marché de travaux pour Marché de travaux pour les travaux de construction de la salle gymnique au lycée sud Médoc au Taillan Médoc 8131b005 Marché 2016b000tx1467 - ne pas ouvrir".
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 janvier 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Région Nouvelle Aquitaine.
14, rue François de Sourdis Unité des Marchés Publics - porte 207 Correspondant: (bureau ouvert de 9h à 12 heures et de 14h à 16h du lundi au vendredi), 33077 Bordeaux Cedex, adresse internet : http://demat-ampa.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Bordeaux Métropole Aménagement.
38 rue de Cursol Cs80010, 33001 Bordeaux Cedex, adresse internet : http://demat-ampa.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Bordeaux Metropole Aménagement.
38 rue de Cursol Cs80010, 33001 Bordeaux Cedex, adresse internet : http://demat-ampa.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet - cS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : [email protected], télécopieur : 05-56-24-39-03 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : CCIRA de Bordeaux - Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics 103 bis rue Belleville - B.P. 952 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-57-01-97-51.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet - cS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : [email protected], télécopieur : 05-56-24-39-03 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01.- fondation / go.
fondation / go
Informations complémentaires : tranche ferme.
C.P.V. - Objet principal : 45262210.
Lot(s) 02.- charpente metallique.
charpente metallique
Informations complémentaires : tranche ferme uniquement.
C.P.V. - Objet principal : 45223210.
Lot(s) 03.- etancheite / couverture metallique.
etancheite / couverture metallique
Informations complémentaires : tranche ferme uniquement.
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Lot(s) 04.- menuiseries exterieures / serrurerie.
menuiseries exterieures / serrurerie
Informations complémentaires : tranche ferme uniquement.
C.P.V. - Objet principal : 45421143.
Lot(s) 05.- menuiseries interieures bois.
menuiseries interieures bois
Informations complémentaires : tranche ferme uniquement.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 06.- platrerie / isolation / faux-plafond.
platrerie / isolation / faux-plafond
Informations complémentaires : tranche ferme uniquement.
C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Lot(s) 07.- sols souples / carrelage / faience.
sols souples / carrelage / faience
Informations complémentaires : tranche ferme uniquement.
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Lot(s) 08.- peinture / signaletique.
peinture / signaletique
Informations complémentaires : tranche ferme uniquement.
C.P.V. - Objet principal : 45442110.
Lot(s) 09.- plomberie / chauffage.
plomberie / chauffage
Informations complémentaires : tranche ferme et tranche optionnelle.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Lot(s) 10.- electricite.
electricite
Informations complémentaires : tranche ferme uniquement.
C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Lot(s) 11.- vrd / espaces verts.
vrd / espaces verts
Informations complémentaires : tranche ferme uniquement.
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Nouvelle recherche

Avis du meme secteur d'activité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?